Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Извещение о проведении запроса котировок
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Заказчик: администрация рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области.
Местонахождение: Новосибирская область, Ордынский район, р. п. Ордынское, пр. Ленина, 19
Почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р. п. Ордынское, пр. Ленина, 19
Адрес электронной почты
Контактный телефон: 8-(383-59)-21-617, 21-618.
Источник финансирования заказа: бюджет рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области.
Предмет контракта:
Реконструкция ЛЭП -10/0.4 кВ по ул. Островского
Начальная (максимальная) цена контракта определяемая заказчиком: 498000, 00 руб.
Срок выполнения работ: до 30 ноября 2007 года.
В случае согласия на выполнение работ необходимо подать котировочную заявку (форма прилагается) в письменной форме или в форме электронного документа Новосибирская область, р. п. Ордынское, пр. Ленина 19, к. 6, е-mail: POSSOVET@ NGS. RU в рабочие дни с 8-30 до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06.10.2007 г. 12-00 час.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным в настоящем извещении.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичная форма расчета, 30 % предоплаты.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Новосибирская область, Ордынский район, р. п. Ордынское, пр. Ленина, 19 ., 7 октября 2007 года в 12.00 часов местного времени. Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены конкурсной комиссией с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством, по тому же адресу, что и вскрытие конвертов.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
На участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок
_____________________________________________________________________________
Кому: Администрация рабочего поселка Ордынское
Мы __________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица))
1 | Основные реквизиты участника размещения заказа | 1.1. Форма собственности | |
1.2.Организационно-правовая форма | |||
1.3.ИНН | |||
1.4. Код по ОКВЭД | |||
1.5.КОД по ОКПО | |||
1.6.Банковские реквизиты | |||
2 | Адрес участника размещения заказа | 2.1.Юридический адрес | |
2.2.Почтовый адрес | |||
2.3.Адрес эл. почты | |||
3 | Руководитель | 3.1. ФИО | |
3.2.Должность | |||
3.3.Телефон | |||
3.4.Факс |
на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем выполнить:
Наименование товара | |
Место доставки | |
Срок исполнения | |
Сроки и условия оплаты | |
Срок заключения муниципального контракта | |
Цена товара включает в себя | |
Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |
Руководитель предприятия __________________
__________________________/ ______________________/
МП __________________ дата
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N __
Р. п. Ордынское "__" _____ 2007 г.
Администрация рабочего поселка Ордынское, именуемая в дальнейшем "Заказчик", . Г. Игнатенко, действующего на основании Устава рабочего поселка Ордынское, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в
(наименование организации)
дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
именуемые также "Стороны", на основании решения Комиссии по
размещению муниципального заказа от "__" ____ 200_ г. N __ по результату проведения открытого конкурса заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязанность по выполнению
работ ______________________________________, а Заказчик обязуется
(наименование работ)
принять результат работ и оплатить его.
1.2. Способ выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно исходя из необходимости сохранения и улучшения муниципального имущества.
1.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет
_________________________________________________, в том числе НДС
(сумма цифрами и прописью)
__________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязан:
- при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы;
- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.2. Заказчик имеет право:
- в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта;
- при исполнении настоящего Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.
3.3. Подрядчик обязан:
- выполнять все работы в соответствии с условиями настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ;
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов или части объекта, на котором Подрядчик ведет работы, или иного используемого для исполнения Контракта имущества;
- нести ответственность за обеспечение безопасности при производстве работ, предусмотренных в Контракте, охрану труда, обеспечение техники безопасности и соблюдение экологической чистоты в соответствии с действующим законодательством;
- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе за свой счет;
- в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно поставить в известность Заказчика;
- по требованию Заказчика компенсировать Заказчику убытки, возникшие в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подрядчик обязан в письменной форме извещать Заказчика о выполнении этапов работ, предусмотренных календарным планом выполнения работ, а также о выполнении работ в целом.
4.2. При выполнении ________________________________ Подрядчик
(работ, этапа работ)
представляет Заказчику три экземпляра подписанного Подрядчиком
акта выполненных работ.
4.3. Заказчик в течение ____ дней со дня получения акта выполненных работ направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан ______________________________________ со дня
(немедленно или указать срок)
получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой
счет.
4.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, а также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
5. Порядок расчетов
5.1. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком
__________________________________________________________________
(указать порядок оплаты)
5.2. Расчет производится Заказчиком в безналичном порядке в
течение ________________________________________________ в строгом
(указать срок произведения расчета)
соответствии с объемами выполненных работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту Стороны обязуются принять все меры для их урегулирования путем переговоров.
6.2. Неурегулированные Сторонами споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.
6.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
6.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых им работ.
6.5. В случае неоднократного некачественного выполнения
Подрядчиком работ Заказчик имеет право расторгнуть настоящий
Контракт в одностороннем порядке. О расторжении Контракта Заказчик
предупреждает Подрядчика _________________________________________
(указать способ предупреждения)
с указанием даты, но не менее _____ дней до расторжения Контракта.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более ___ месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для исполнения настоящего Контракта.
8. Рассмотрение споров
8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.
8.2. Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
9.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, за исключением случаев, отдельно оговоренных в Контракте.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт составлен в ____________ экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по _____ экземпляру для каждой из
Сторон.
10.2. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его
частью: __________________________________________________________
(указываются документы в зависимости от условий Контракта)
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение ___ дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11. Срок действия Контракта
11.1. Срок действия настоящего Контракта с "__" ____ 20__ года по "___" ______ 20__ года.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: администрация р. п. Ордынское
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(указать юридический адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик: _______________________________________
(наименование организации-подрядчика)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(указать юридический адрес и банковские реквизиты)
Заказчик: Подрядчик:
Глава р. п. Ордынское _______________
________ В. Г. Игнатенко _______________
(роспись)
М. П. М. П.
Основные порталы (построено редакторами)