Котировочная документация (стр. 3 )

Муниципального заказчика _______________________/

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

Часть 4. Проект муниципального контракта

Екатеринбургская городская Дума, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава муниципального образования «город Екатеринбург», с одной стороны, и__________________(наименование юридического лица и его организационно-правовая форма)__________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________(должность, фамилия, имя, отчество)_______, действующ___ на основании ___(Устава, доверенности и т. д.) ____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
на основании протокола комиссии по размещению муниципального заказа №___ от ____________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Муниципального заказчика товар, указанный в п. 1.2 настоящего Контракта, в указанные в настоящем Контракте сроки, а Муниципальный заказчик обязуется принять указанный товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Предметом поставки является одно многофункциональное устройство (копир, принтер, сканер: _______________________________________________в дальнейшем именуемый «Товар».

2. Цена Контракта и порядок оплаты Товара

2.1. Цена Товара, подлежащего поставке в соответствии с извещением о запросе котировок, составляет:________________________________________________________________________.

2.2. Цена Товара, указанная в пп. 2.1 настоящего Контракта включают в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, других обязательных платежей, транспортные и иные издержки Поставщика.

2.3. Форма, сроки и условия оплаты Товара указаны в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту)

3. Обязанности сторон

3.1. Поставщик:

– поставляет Товар, а также всю техническую документацию на Товар (технический паспорт, гарантийный талон, др. необходимые документы) и руководство по эксплуатации Товара на русском языке в установленные настоящим Контрактом сроки, предоставляет Муниципальному заказчику документы (расходную накладную, счет для оплаты Товара), подписывает Акт приема-передачи Товара;

– осуществляет монтаж поставленного Товара в соответствии с технической документацией на Товар в течение двух дней со дня поставки Товара. Работы по монтажу и пусконаладочным работам считаются выполненными со дня подписания сторонами Акта приема-передачи Товара;

– проводит техническое обучение персонала Муниципального заказчика, которое включает в себя: подробный инструктаж по эксплуатации Товара и уходу за ним, технику безопасности и информацию о мерах по предотвращению неисправностей и действиях персонала Муниципального заказчика по их устранению;

– обеспечивает срок гарантии Товара в течение 12 месяцев со дня поставки Товара.

3.2. Муниципальный заказчик:

– принимает Товар, подписывает расходную накладную и Акт приема-передачи Товара;

– осуществляет оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

– определяет количество персонала Поставщика для технического обучения;

– обеспечивает доступ персонала Поставщика к Товару для монтажа, запуска и наладки функциональной работоспособности Товара;

– осуществляет эксплуатацию Товара в соответствии с руководством по эксплуатации Товара персоналом, прошедшим техническое обучение.

4. Место, сроки, условия поставки Товара и иные требования

и условия поставки Товара

Место, сроки, условия поставки товара, общие требования к Товару, требования к качеству и комплектности Товара, требования к передаче Муниципальному заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации Товара, технических и иных документов, требования к безопасности товара, к монтажу, техническому обучению поставщиком персонала Муниципального заказчика, требования к объему и сроку гарантий качества Товара и иные требования и условия поставки Товара указаны в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Контракту).

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного обязательства.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом (просрочки поставки Товара и необходимой к нему технической и иной документации), Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату пеней. Величина пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки поставки.

Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального Заказчика.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным заказчиком, в форме составления и подписания Акта приема-передачи товара и расходной накладной на товар.

6.2. В настоящем Контракте под приемкой Товара понимаются следующие действия Муниципального заказчика: проверка количества Товара, наличия необходимой к нему технической и иной документации, осмотр Товара на предмет отсутствия внешних дефектов.

6.3. В случае несоответствия комплектности Товара условиям настоящего Контракта и (или) отсутствия необходимой к Товару технической и иной документации в Акте приема-передачи товара должна быть сделана отметка о фактически принятой комплектности Товара и недостающей к нему технической и иной документации.

Передача Муниципальному заказчику доукомплектованного Товара и (или) необходимой к Товару технической и иной документации осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные с Муниципальным заказчиком.

6.4. При выявлении Товара ненадлежащего качества, Муниципальный заказчик в присутствии представителя Поставщика составляет акт. Подписание акта Сторонами является основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный Товар в сроки, согласованные с Муниципальным заказчиком.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт поставки Товара ненадлежащего качества и причины его возникновения устанавливаются специально уполномоченными государственными органами за счет обратившейся стороны с участием представителя Поставщика.

7. Срок действия Контракта, его изменение и расторжение

7.1. Настоящий Контракт действует со дня его подписания Сторонами до 31.12.2008 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

7.2. Изменения, вносимые в настоящий Контракт, осуществляются на основании дополнительных соглашений, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество Товара изменению не подлежат.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

7.4. Приложение 1 (Техническое задание) является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон

Муниципальный заказчик:	Поставщик:
Екатеринбургская городская Дума 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а ФБУ г. Екатеринбурга в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург СОАТО 1165401377 КОПФ 82 КФС 14 СООГУ 07667 ОКДП 7511
Председатель Екатеринбургской городской Думы _________________________	________________________

Приложение 1

К Муниципальному контракту

от _____ № ___

Техническое задание на поставку многофункционального устройства

(копир, принтер, сканер)

4.  Наименование поставляемого товара

Многофункциональное устройство (копир, принтер, сканер) Xerox WorkCentre 5655, тандемный лоток, обходной лоток и два универсальных лотка для бумаги (для обеспечения стандартного запаса бумаги многофункционального устройства не менее 4700 листов) с дополнительным устройством (опцией) - финишером емкостью не менее 2250 листов; комплектом расходных материалов: фотобарабан, девелопер и два тонера; или эквивалент указанного многофункционального устройства с эквивалентами опций, предусмотренных конструкцией многофункционального устройства.

5.  Количество и функциональные характеристики поставляемого товара:

Одно многофункциональное устройство, - со следующими характеристиками:

№ п/п	функциональные и качественные характеристики товара	Техническое требование (показатель)
КОПИР:
1	Скорость копирования/печати, коп./мин (А4)	55
2	Скорость копирования/печати, коп./мин (А3)	31
3	Форматы копий	А6-А3
4	Жесткий диск копира (Гб)	80
5	Разрешение, dpi	600*600
6	Масштабирование	25-400% с шагом 1%
7	Количество экземпляров	1-9999
8	Дуплекс	стандартно
ПРИНТЕР:
9	Объем печати максимальный	200000
10	Двусторонняя печать	стандартно
11	Жесткий диск принтера (Гб)	80
12	Процессор	1,4 ГГц
13	Разрешение, dpi	1200*1200, 600*600 PostScript emulation
14	Система команд	PCL 6/5e, PostScript emulation, TIFF (6.0 Old JPEG и New JPEG), PDF
15	Интерфейс	Ethernet 10/100 BaseT, 10BaseT, 10Base2 (EEE802.5) (Token ring) – via adapter, wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g), via third party adapter, USB 2.0/(EEE 1284) Parallel Port Kit (Copier/Printer option)
16	Операционные системы	Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP, Windows Server 2003, Citrix, Novel NetWare 4.x, 5.x, 6, Mac OS 8.x, 9.x, OS 10.3, Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HPUX 11.0, IBM AIX4.3.3, Linux Fedora Core 1 (Intel), Linux Yellowdog 3.0
СКАНЕР:
17	Скорость сканирования, стр./мин (А4)	60
18	Разрешение, dpi	100*100 – 600*600
19	Уровни серого	256
20	Режимы сканирования	Scan to-email (LDAP), file, network server/directory, mailbox, Windows XP client или NWAIN driver
21	Форматы файлов	YIFF, JPEG, PDF
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
22	Конструкция	напольный
23	Технология печати	лазерный печатный механизм (порошковый тонер)
24	Память (копир, принтер, сканер), Мб	512
25	Вес, не более, кг	150
26	Длина/ширина/высота – не более, мм	1050/770/1320
27	Время выхода первой копии, с	3,4
28	Формат	А6-А3
29	Автоподатчик (емкость), л	100
30	Плотность бумаги, г/кв. м	60-220
31	Срок гарантии, со дня поставки, мес.	12
ПОДАЧА БУМАГИ:
32	Стандартный запас бумаги, л	4700
33	Обходной лоток (стандартно) с возможностью подачи плотной бумаги (до 220 г/кв. м), количество, шт./емкость, л	1/ 100
34	Тандемный лоток (стандартно), количество, шт./емкость, л	1/3600
35	Универсальный лоток (стандартно), количество, шт./ емкость, л	2/ 500
ФИНИШНАЯ ОПЦИЯ:
36	Финишер, емкость, л/многопозиционное степлирование, л	2250/50
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
37	Тонер, количество, шт. / ресурс, л А4	2/45000
38	Фотобарабан, ресурс, л	400000
39	Девелопер, ресурс, л	400000

6.  Место поставки товара: По месту нахождения Муниципального заказчика: 620014, г Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, Екатеринбургская городская Дума, организационный отдел, комната 412.

Контактное лицо – Караваева телефон – 377-55-93, 371-86-93.

4. Срок поставки товара: Товар поставляется единовременно, в течение 5 рабочих дней со дня подписания Муниципального контракта сторонами (в рабочие дни с 9.00. 12.30 и в рабочее время: с 13.30 до 17.00).

5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

19.  Форма, сроки и порядок оплаты товаров:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата осуществляется по факту поставки, а именно: в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

20.  Условия поставки товара: Транспортные и иные расходы по поставке товара Муниципальному заказчику несет Поставщик. Дата поставки товара с учетом требований пункта 4 настоящего Технического задания согласовывается Поставщиком с Муниципальным заказчиком, последний обеспечивает беспрепятственный доступ поставщика на место поставки товара.

21.  Общие требования к товару: Товар должен иметь фабричную упаковку, обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке до его передачи Муниципальному заказчику.

22.  Требования к качеству товара: Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденных для данного вида товара.

23.  Требования по комплектности товара: Многофункциональное устройство высокой производительности (копир, принтер, сканер) с тандемным лотком, обходным лотком, двумя универсальными лотками для бумаги; комплектом расходных материалов, с дополнительным устройством (опцией) – финишером или другими необходимыми опциями, предусмотренными конструкцией многофункционального устройства.

24.  Требования по передаче Муниципальному заказчику технических и иных документов при поставке товара: Поставка товара включает в себя передачу Муниципальному заказчику всей технической документации на товар (технического паспорта, гарантийного талона, др. необходимых документов) и руководства по эксплуатации многофункционального устройства на русском языке.

25.  Требования по передаче Муниципальному заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: в комплект расходных материалов для первичной эксплуатации товара, подлежащих передаче Муниципальному заказчику при поставке товара, входят фотобарабан, девелопер, два тонера.

26.  Требования к безопасности товара: Поставщик гарантирует безопасность товара, соответствующую требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденных для данного вида товара.

27.  Порядок сдачи и приемки товара: Передача товара от поставщика Муниципальному заказчику оформляется Актом приема-передачи товара и расходной накладной на товар. Счет на оплату товара предоставляется Муниципальному заказчику по факту поставки товара.

28.  Требования по монтажу и пусконаладочным работам поставленного товара: Монтаж поставленного товара осуществляется персоналом поставщика в соответствии с технической документацией на товар в течение двух рабочих дней со дня поставки товара. Работы по монтажу и пусконаладочным работам считаются выполненными по факту подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

29.  Требования по техническому обучению поставщиком персонала Муниципального заказчика работе с поставленным товаром: Поставщик обязан провести техническое обучение персонала Муниципального заказчика в течение 3 дней со дня поставки товара. Количество персонала, подлежащего обучению, определяет Муниципальный заказчик. Техническое обучение включает в себя: подробный инструктаж по эксплуатации товара и уходу за ним, технику безопасности и информацию о мерах по предотвращению неисправностей и действиях персонала Муниципального заказчика по их устранению.

30.  Требования по объему гарантий качества товара: Гарантийное техническое обслуживание включает в себя: в течение срока гарантии товара замена товара либо его частей в связи с их нефункциональностью, произошедшими не по вине Муниципального заказчика, осуществляется Поставщиком за собственный счет после подписания Сторонами Акта технической экспертизы. Акт технической экспертизы составляется с участием Сторон и независимого эксперта. Замена товара либо его частей производятся в течение срока, согласованного Сторонами.

31.  Требования по сроку гарантий качества: Срок гарантии товара определяется 12 месяцами со дня поставки товара.