МИНИСТРЛЫFЫ ТӘТЕШЛЕ РАЙОНЫНЫҢ ҮРГЕ ТӘТЕШЛЕ ҮЗӘК РАЙОН ДАУАХАНАhЫ 452830, Үрге Тәтешле ауылы, Ленин урамы 39, Тел./ |
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРХНЕ-ТАТЫШЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТАТЫШЛИНСКОГО РАЙОНА 452830, с. Верхние – Татышлы, , Тел./ |
Извещение о проведении запроса котировок на капитальный ремонт
№_483_ «_24_» __07____ 2009 г.
Извещение о проведении запроса котировок
на капитальный ремонт.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Верхне-Татышлинская центральная районная больница муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан
452830, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы,
e-mail: *****@***ru
,
тел/
Предмет закупки: капитальный ремонт кровли Ст. Курдымской СВА МР Татышлинский район РБ
Лот № 1 капитальный ремонт кровли Ст. Курдымской СВА МР Татышлинский район РБ
Место выполнения работ – с. Верхние Татышлы,
Срок выполнения работ – в течение одного месяца.
Начальная цена контракта: 217 957,00 (двести семнадцать тыс. девятьсот пятьдесят семь один) руб. 00 коп.
Начальная цена сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по замене оборудования и материалы.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального района Татышлинский район
Форма, сроки и условия оплаты: в безналичной форме по мере поступления финансовых средств в срок до 20 дней по факту выполнения объема работ согласно смете.
Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если предложенная в них цена выполнения работ будет превышать начальную (максимальную) цену, указанную в настоящем извещении.
Место и срок подачи котировочных заявок: с 09:00 ч. 27 июля 2009 г. по 30 июля 2009 г. 18:00 ч. 452830, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, 39.
В случае признания представленной Вами котировочной заявки выигравшей вы будете уведомлены.
Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение: форма котировочной заявки.
проект контракта
Главный врач
Татышлинского района:
Форма 2.
Фирменный бланк отправителя заявки |
№_________
Заявка
«____» _________200__ г.
№_________________
Наименование фирмы: ____________________
Адрес: __________________________________
Расчетный счет: __________________________
БИК__________
ИНН__________
КПП__________
Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить капитальный ремонт кровли Ст. Курдымской СВА МР Татышлинский район РБ, в соответствии с условиями, изложенными в Вашем запросе от «__»_________200__ г.
Настоящая заявка действительна до «____» _______200__ г.
Место выполнения работ:
Срок выполнения работ:
Срок и условия оплаты:
Цена выполнения работ:
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
____________________ (должность) | М. п.__________________ (подпись, расшифровка подписи) |
Муниципальный контракт №________
с. В. Татышлы «____»______________ 2009 г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Верхне-Татышлинская центральная районная больница муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Заказчик», , с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов запроса котировок по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта кровли Ст. Курдымской СВА МР Татышлинский район РБ (Протокол котировочной комиссии от _______г. № __________________ для муниципальных нужд, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предмет Контракта1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить капитальный ремонт кровли Ст. Курдымской МР Татышлинский район РБ (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется завершить и сдать Работы, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.
| Стоимость Контракта |
2.1. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, составляет: тыс. руб.
Срок действия Контракта3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.
3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами:
начало Работ: в течение 2 дней с момента подписания контракта.
Срок выполнения работ: две недели со дня начала выполнения Работ.
4. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Работы Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.2. Обеспечить:
- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации;
4.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
4.4. Обеспечивать надлежащее состояние площадки выполнения работ.
4.5. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки Работы за пределы площадки принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, другое имущество и мусор.
4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
4.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности выполнения Работ.
5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
5.1. Передать Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Контракта проектно-сметную документацию, приказ об утверждении проектно-сметной документации, Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со строительными нормами и правилами и утверждена в установленном порядке.
5.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в пунктах 2, 10 настоящего Контракта.
5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.
6. Переход рисков
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. После подписания акта приемки ремонтируемого Объекта, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.
7. Охранные мероприятия
7.1. Охрану находящихся на площадке выполнения работ: материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик.
8. Сдача-приемка Работ
8.1. Приемка ремонтируемого Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.2. Приемка осуществляется Заказчиком совместно по акту выполненных Работ (ф. КС-2) и по справке о стоимости Работ (ф. КС-3), представленных Подрядчиком.
8.3. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
9. Гарантии качества по сданным Работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
9.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, с указанными в проектной документации, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации ремонтируемого Объекта.
9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.
10. Оплата Работ и взаиморасчеты
10.2. Оплата выполненных Работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления финансовых средств, с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.
Подрядчик вправе произвести расчет индекса изменения сметной стоимости для конкретного объекта в уполномоченном региональном центре ценообразования. После утверждения в установленном порядке данный индекс используется для расчета суммы оплаты за выполненные работы.
11. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта
11.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
11.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
11.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
11.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
12.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13. Имущественная ответственность
13.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика - пени в размере 0,05 % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, пени в размере 0,05 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.
- за несвоевременное освобождение площадки от принадлежащего ему имущества (мусора) - пени в размере 0,05% от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки;
13.2. Подрядчик не несет ответственности, если нарушение сроков выполнения Работ вызвано несвоевременной оплатой Работ Заказчиком.
13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
13.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
14. Разрешение споров между сторонами
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
14.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, указанном в п. п. 14.1 и 14.2 Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.
15. Расторжение Контракта
15.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных графиком работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
15.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях;
- остановки Заказчиком выполнение Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней.
16. Особые условия
16.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
16.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту, возмещается Подрядчиком
16.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
16.4. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
16.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
17. Перечень документов, прилагаемых к Контракту
17.1. Приложение - Протокол согласования договорной цены.
18. Реквизиты сторон:
18.1. Заказчик: МУЗ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан
18.2. Подрядчик:
Заказчик: МУЗ « Верхне - Татышлинская» муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан Адрес: 452832 РБ, Татышлинский район, с. В-Татышлы, ул. Телефон: (278) 2-24-25 р/счет 40204810400000001963 ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа Отд. по Татышлинскому УФК по РБ л/счет 020540181190004 , , Главный врач МУЗ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» __________________________ () «___»_______________2008 г. М. П. | Подрядчик: Руководитель _______________( ) «___»_______________2009 г. М. П. |
Приложение
к контракту №_____________
«____»_____________2009 г.
ПРОТОКОЛ № 1
соглашения о договорной цене на выполнение капитального ремонта Ст. Курдымской СВА муниципального района Татышлинский район РБ
Заказчик: МУЗ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» муниципального района Татышлинский район РБ
Подрядчик:
Мы, нижеподписавшиеся, от лица заказчика МУЗ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» муниципального района Татышлинский район – главный врач МУЗ «Верхне- Татышлинская ЦРБ» с одной стороны и от лица подрядчика – руководитель ____________________________ с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение капитального ремонта Ст. Курдымской СВА муниципального района Татышлинский район РБ, с процентом уступки - %, в сумме руб. в ценах 2001 года. (Индекс изменения сметной стоимости - )
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
От подрядчика | От заказчика |
________________ | _________________ |
м. п. | м. п. |
