Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставка лицензии для системы агентного моделирования XjTek AnyLogic 6

Муниципальный заказчик: Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга

Руководитель муниципального заказчика ____________

М. П. (личная подпись) (расшифровка подписи)

2009 год

Часть 1. Извещение о проведении запроса котировок

№ п/п	Наименование показателя	Значение (пояснение)
1.	Наименование Заказчика	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга; Адрес Заказчика: 620024, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; Ф. И.О. контактного лица: ; Номер телефона: 371 73 17; Адрес официального сайт: www. ekburg. ru
2.	Предмет запроса котировок	Поставка лицензии для системы агентного моделирования XjTek AnyLogic 6
3.	Форма котировочной заявки	Участник запроса котировок подает котировочную заявку по форме, установленной котировочной документацией
4.	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Формируются и указываются согласно технической части котировочной документации
5.	Максимальная цена контракта	500000 рублей
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена единицы услуги и (или) работы	Не установлена
Источник финансирования	Средства бюджета МО «город Екатеринбург»
Форма, сроки и условия оплаты товаров, работ, услуг	Оплата 100% суммы контракта в течение 10 дней после подписания акта по безналичному расчету.
6.	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	В соответствии с техническим заданием
7.	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	С момента заключения муниципального контракта по «15» июня 2009 г.
8.	Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок	_09_._00_._06 мая 2009г._
9.	Дата окончания подачи заявок на участие в запросе котировок	_17_._00_._15 мая 2009г._
10.	Место подачи заявок на участие в запросе котировок	Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы по адресу: Россия, 620024, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.24а, к.520.
11.	Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Часть 2. Форма котировочной заявки

Исх. №________
«_____»___________ 200__ г.		__________________________________
				(должность, Ф. И.О. руководителя Заказчика)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку лицензии для системы агентного моделирования XjTek AnyLogic 6
1. Изучив извещении о проведении запроса котировок, техническое задание, проект муниципального контракта _______________________(указывается наименование участника размещения заказа) __________________ в лице, ________ (указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)______, сообщает о согласии исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 2. ____________ (указывается наименование участника размещения заказа) ________________ предлагает поставить товары (выполнить работы, осуществить услуги) по цене, которая составляет ____(указать цифрами и прописью)____тысяч рублей, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательных платежей которые составляют ____(указать цифрами и прописью)____тысяч рублей.
Юридический адрес:_____________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________
Телефон:________________________________Факс:___________________________
Электронный адрес:______________________________________________________
ИНН:_____________________________/КПП:________________________________
ОГРН:__________________________________________________________________
Р/счет (Счет по вкладу):________________________в__________________________
К/счет:_________________________________________________________________
БИК:___________________________________________________________________

Достоверность всех данных, указанных в заявке сведений подтверждаем.

Руководитель участника размещения муниципального заказа	___________________________	_______________________________
М. П.	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

Часть 3. Проект муниципального контракта

на поставку лицензии для системы агентного моделирования XjTek AnyLogic 6

г. Екатеринбург «___» _______20__

_______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, его организационно-правовая форма)

именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего (ей) на основании _____________________, с одной стороны, Администрация города Екатеринбурга в лице председателя Комитета связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга , действующей на основании доверенности Главы Екатеринбурга № ____ от __.__.200__, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, на основании протокола Единой отраслевой комиссии по размещению муниципального заказа МО «город Екатеринбург»№ _____ от _______________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы и передать в собственность Муниципального заказчика результаты выполненных работ, указанные в п. 1.2. настоящего контракта, в указанные в настоящем контракте сроки, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно произвести их оплату на условиях настоящего контракта.

1.2. Предметом контракта является поставка лицензии для системы агентного моделирования XjTek AnyLogic 6, в дальнейшем именуемая «Работы».

1.3. Поставляемая лицензия должна быть зарегистрирована на Администрацию города Екатеринбурга и предоставлять возможность годового сервисного обслуживания.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок начала выполнения работ по Контракту – с момента заключения настоящего контракта.

2.2. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту - «15» июня 2009 г.

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, с учетом результатов запроса котировок цен составляет _________(________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % ________ (________) рублей __ копеек.

Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику 100% общей стоимости Контракта, что составляет _______ (_________) рублей ____ копеек, после принятия работы по Контракту на основании подписанных обеими сторонами актов приема-сдачи выполненных работ.

3.2. Оплата работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Окончательный расчет за выполненные и принятые работы производится в течение 10 рабочих дней после дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи результатов работ, представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо, с согласия Муниципального заказчика, досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью работ, оплатить работы Подрядчика за счет средств местного бюджета;

2) предоставить в распоряжение информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору.

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить работы в объеме и в сроки, в полном соответствии с техническим заданием и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок;

2) при обнаружении в ходе выполнения работ, не учтенных в техническом задании работ и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

5) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

6) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты приема-сдачи выполненных работ;

7) обеспечить Муниципальному заказчику возможность по его требованию осуществлять контроль за ходом выполнения работ;

8) в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Контракта и актов приемки результатов выполненных работ, представлять счета на оплату выполненных работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик направляет сообщение Муниципальному заказчику о готовности передать результаты работ в 3-х-дневный срок после окончания работ, акт приемки результатов работ, а также счета для окончательной оплаты.

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемки результатов работ обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки или мотивированный отказ от приемки результатов работ. При отказе от подписания акта делается отметка в акте. При этом основания отказа излагаются либо в акте, либо для этого составляется отдельный акт.

5.3. В случае несоответствия результата работ требованиям котировочной документации и технического задания Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

6.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1  СТОРОНЫ обязуются не распространять третьим лицам информацию, полученную (ставшую известной) от другой СТОРОНЫ в ходе исполнения настоящего Контракта.

6.2  При завершении всех работ Подрядчик предоставляет Заказчику ВСЮ документацию, разработанную Подрядчиком в процессе выполнения работ (инструкции, исходные коды и др.). Право владения переданной документацией переходят Заказчику.

6.3  С переданной документацией и информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь те лица Подрядчика и Заказчика, которые непосредственно связаны с оказанием услуг по настоящему Контракту.

6.4  Информация и документы, полученные Подрядчиком от Заказчика в рамках исполнения настоящего Контракта и предназначенные для исключительного пользования Подрядчиком, не могут быть переданы им третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Односторонний отказ от Контракта Муниципальным Заказчиком допускается при:

1) нарушении сроков окончательной сдачи результатов работ более чем на месяц;

2) при однократном нарушении сроков сдачи отдельного этапа работ более чем на 10 рабочих дней

3) при нарушении срока начала производства работ более чем на 10 рабочих дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 0,1% от цены контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9.2. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством
переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в
переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом
Свердловской области.

9.3.Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.5.Настоящий контракт подготовлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1.Поставщик: (наименование юридического лица) Место нахождения:   Телефон (ы): Платежные реквизиты:   (Ф. И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) (подпись) М. П.

10.2. Муниципальный заказчик: Председатель Комитета связи и информационных технологий __________________________________________ (подпись) М. П.

Номер реестровой записи:_________________

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№________ от «___» _______ 2009 г.

Техническое задание

на поставку лицензии для системы агентного моделирования XjTek AnyLogic 6

Параметр Наличие/отсутствие Количество лицензий 1 шт. Количество рабочих станций, на которых исполняются модели в виде Java приложений 10 шт. Дата выпуска не ранее декабря 2007 Сервисное обслуживание 1 год Java-приложение на основе Eclipse Да Работает на Windows Да Работает на Mac OS Да Работает на Linux Да Интеграция с Java-приложениями Да Импорт моделей из AnyLogic 5 Да Экспорт моделей в виде Java-аплетов Да Экспорт моделей в виде Java-приложений Да Сохранение моделей в текстовом XML-формате, позволяющем сравнивать и мёрджить версии Да Графическая среда разработки моделей Да Мощный программный интерфейс (API) Да Один год поддержки и обновлений включён в цену Да Проводятся публичные и частные тренинги Да Типичные области приложения     Управлене активами Производство Бизнес-процессы Рынок и конкуренция Вычислительная экономика Оборона и безопасность Потребительский рынок Пешеходная динамика Катастрофы, теракты Анализ производительности, стоимости и риска Динамика экосистем Управление проектами Прогноз и стратегическое планирование Социальная динамика Здравоохранение Цепочки поставок Управление персоналом Уличное движение Логистика Планирование развития города Графический интерфейс пользователя "Native look and feel" (родной вид) на всех платформах Да Графическое редактирование структуры и анимации модели Да В рабочем пространстве можно открыть несколько моделей Да Можно перемещать, копировать и ссылаться на компоненты из других моделей Да Модельные и анимационные элементы редактируются в одном окне Да Дерево проекта содержит полную иерархию элементов модели и анимации Да Индикация и просмотр ошибок по месту Да Визуальная отладка моделей на уровне событий Да Отладка на уровне Java-кода Да Помощь при написании кода - "code completion" (автодополнение) и "refactoring" (автоизменение) Да Поддержка совместной разработки В рабочем пространстве можно открыть несколько моделей и делать межмодельные ссылки Да Интеграция с системами управления версиями (version control software): возможность добавлять, класть и забирать модели, не выходя из среды AnyLogic Да Язык моделирования Моделирование в стиле Системной Динамики Да "Процессное" дискретно-событийное моделирование Да Агентное моделирование Да Низкоуровневое дискретно-событийное моделирование с помощью событий и карт состояний Да Моделирование непрерывных процессов с помощью алгебо-дифференциальных уравнений Да Графическое задание логики действий/правил/решений Да Комбинирование нескольких методов моделирования в одной модели Да Графическое редактирование моделей (drag and drop) Да Объектно-ориентированное моделирование, повторно используемые компоненты и код Да Создание иерархических моделей с вложенными объектами Да Масштабируемые модели с динамическими массивами объектов Да Модельные объекты могут создаваться и удаляться динамически Да Модель может быть расширена Java-кодом Да Возможность создавать свои библиотечные объекты Да "Упаковка" моделей для использования их компонент в других моделях Да Расширенная поддержка метода Системной Динамики (редактирование зависимостей, графическое задание потоков, "тени" переменных, полярности) Да Стохастическое моделирование (>30 вероятностных распределений) Да Использование собственных генераторов случайных чисел Да Поддержка календарных дат и времени Да Интеграция с GIS (географическими информационными системами) Да Библиотеки Библиотека "процессного" дискретно-событийного моделирования, включая сетевую часть Да Библиотека для агентного моделирования Встроено Библиотека пешеходной динамики Полная версия Библиотека бизнес-графики (графики, диаграммы, гистограммы) Встроено Создание собственных библиотек Да Использование Java-пакетов сторонних производителей Да Библиотечные объекты кастомизируются Да Сбор статистики Сбор серий данных y=f(x) и y=f(time) Да Статистическая обработка наборов данных (минимум, максимум, среднее, отклонение, доверительный интервал и т. д.) Да Гистограммы (плотность распределения, кумулятивная плотность, процентили) Да Двумерные гистограммы (плотности, "конверты") Да Библиотечные объекты имеют встроенный сбор статистики Да Статистика по многократным запускам модели Да Импорт/экспорт данных Чтение параметров из электронных таблиц Excel, баз данных и текстовых файлов Да Динамическое создание структуры модели по данным, прочитанным из внешних источников Да Вывод результатов моделирования в Excel, базу данных или файл Да Грфические элементы для упрощённой работы с внешними хранилищами данных Да Обмен данными с другими приложениями во время работы модели Да Воссоздание аналитических вероятностных распределений по наборам данных с помощью Stat::Fit Да Анимация и визуализация данных Развитые средства анимации модели и визуализации данных Да Иерархическая анимация с возможностью создания нескольких перспектив Да Визуализация данных (бизнес-графика): графики типа y=f(x) и y=f(time), столбиковая, стековая и круговая диаграммы, стековая и цветовая временные диаграммы, гистограммы Да Элементы интерактивного управления: кнопки, галочки, радиокнопки, ползунки, поля ввода Да Дополнительные элементы управления: выбор файла, индикатор прогресса, списки, выпадающие списки Да Графические свойства фигур могут динамически зависеть от переменных модели Да Полность настраиваемая анимация для встроенных и пользовательских объектов Да Импорт растровых картинок Да Импорт векторной графики в формате DXF Да Режим полного экрана Да увеличение/уменьшение и смещение анимации Да Всплывающие окошки для инспектирования стандартных и пользовательских объектов Да Возможность задать действие при щелчке по фигуре Да Строка состояния со статусом модели, прогрессом, показателями производительности и используемой памяти Да Регулируемая скорость выполнения модели и количество кадров анимации в секунду Да Программный интерфейс для управления анимацией Да Режим выполнения без анимации (пакетный) Да Эксперименты с моделью Графический редактор интерфейса эксперимента Да Эксперименты с множественными прогонами модели без изменения параметров (replications) и с изменениями параметров (iterations) Да "Мастера" для создания экспериментов: простого, с варьированием параметров, оптимизационного Да Дополнительное множество "мастеров": эксперименты Монте Карло, анализ чувствительности, сравнение прогонов, калибровка модели Да Создание своих экспериментов при помощи кода Да Полностью интегрированный оптимизатор OptQuest (Java-версия) Да Параметрическая и структурная оптимизация Да Задание нескольких экспериментов с одной моделью Да Контроль над генератором случайныхчисел между прогонами модели Да Сохранение и восстановление всех результатов эксперимента Да Сохранение и восстановление полного состояния модели во время выполнения ("мгновенного снимка") Да Документация и справка Полная документация по программному интерфейсу (API) Да Руководство пользователя и учебные пособия в формате PDF Да Контекстно-зависимая справка с поиском, индексом и навигацией Да

Поставщик: (Ф. И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) (подпись) М. П.

Муниципальный заказчик: Председатель Комитета связи и информационных технологий __________________________________________ (подпись) М. П.