Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок на право заключения

муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту кровли для

МОУ – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53

Муниципальный заказчик: Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга

Руководитель муниципального заказчика _______________

М. П. (личная подпись) (расшифровка подписи)

2008 год

Часть 1. Извещение о проведении запроса котировок

№ п/п	Наименование показателя	Значение (пояснение)
1.	Наименование Заказчика	Администрация Октябрьского района муниципального образования «город Екатеринбург»; - 620026, 17; - контактное лицо - телефон [phone], ; - Адрес официального сайта: www. ekburg. ru (Администрации города Екатеринбурга);
2.	Предмет запроса котировок	выполнение работ по ремонту кровли для МОУ – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53
3.	Форма котировочной заявки	Участник запроса котировок подает котировочную заявку по форме, установленной котировочной документацией
4.	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ	Ремонт кровли (в соответствии с прилагаемой сметной документацией)
5.	Максимальная цена контракта	375, 146 тыс. руб.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах	Цена товаров, работ, услуг должна включать расходы на уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов
Максимальная цена единицы услуги и (или) работы	Не установлена
Источник финансирования	Бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»
Форма, сроки и условия оплаты товаров, работ, услуг	Оплата производится в безналичной форме в 3-м квартале в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи результатов подрядных работ, аванс 30%
6.	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	-МОУ – средняя общеобразовательная школа № 53 -620007г. Екатеринбург ул Хвойная,91 - контактное лицо: зам. директора по АХЧ Тел [phone](40)
7.	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	С даты заключения муниципального контракта до 15.08.08
8.	Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок	09.00. «04» июля 2008 г.
9.	Дата окончания подачи заявок на участие в запросе котировок	18.00. «14» июля 2008 г.
10.	Место подачи заявок на участие в запросе котировок	Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы по адресу: 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом № 000, кабинет 203.
11.	Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Часть 2. Форма котировочной заявки

Исх.№________			Главе администрации Октябрьского района
"_____"___________ 200__ г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ по ремонту кровли для МОУ – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53
1.  Изучив котировочную документацию на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли для МОУ – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53 620025 г. Екатеринбург ул Хвойная, 91 (указывается наименование участника размещения заказа) в лице ______________________________________________ (указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) сообщает о согласии выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 2. __________________________________________ (указывается наименование участника размещения заказа) предлагает выполнить работы по цене, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которая составляет __________________________. (указать цифрами и прописью)
Юридический адрес: _______________
Почтовый адрес: __________________
Телефон: ______________________Факс: ___________
Электронный адрес:
ИНН:___________________/КПП:_______________________
ОГРН:__________________________________________________________________
Р/счет (Счет по вкладу):________________________в__________________________
К/счет:_________________________________________________________________
БИК:___________________________________________________________________
	Руководитель участника размещения муниципального заказа	___________________________	_________
	(Ф. И.О.) М. П.	(Личная подпись)	(Расшифровка подписи)

Часть 3.Техническое задание

на выполнение работ по ремонту кровли для МОУ - средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53

1.Наименование выполняемых работ:

Ремонт кровли для МОУ - средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53

2. Количество выполняемых работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Демонтаж кровельного покрытия
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя)	1 м2 покрытий кровель	305
2	Утепление покрытий: керамзитом	1м3 утеплителя	61
3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	1 м примыканий	39
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	10
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров ): расстояние 15 км, класс груза I	т	10
Устройство утеплителя
6	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	1 м2 изолируемой поверхности	308
8	Устройство пароизоляции оклеечной: на каждый последующий слой	1 м2 изолируемой поверхност	305
10	Утепление покрытий: керамзитом	1 м3 утеплителя	30,5
11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 25 мм	1 м2 стяжек	305
Устройство кровельного покрытия
13	О грунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр: битумной грунтовкой с ее приготовлением	1 м2 кровли	305
14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	1 м2 кровли	305
17	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	1 м примыканий	78
Вентиляция
20	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	2
21	Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой	1 м2 изолируемой поверхности	2,4
22	Устройство пароизоляции обмазочной: на каждый последующий слой	1 м2 изолируемой поверхности	2,4
Парапетные плиты
23	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 25 мм	1 м2 стяжек	57,6
25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0576

3 . Место выполнения работ:

620007, 1

4. Сроки выполнения работ:

С даты заключения муниципального контракта до 15.08.08г.

5.Источник финансирования:

Бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата производится в безналичной форме в 3-м квартале в течение10 дней с момента подписания акта сдачи результатов подрядных работ, аванс 30%.

7.Общие требования к выполнению работ:

В соответствии с котировочной документацией (прилагается сметная документация).

8.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Работы должны выполняться по технологическим картам, материалы должны быть использованы в соответствии с требованиями СанПиН и сертификатов.

9.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности.

10.Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Порядок сдачи результатов работ в соответствии с актом приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2

11.Требования по объему гарантий качества работ: объем гарантий 100%

12.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

1 год с момента подписания акта сдачи выполненных работ

13.Иные требования к выполнению работ:

Наличие лицензии на право выполнения строительных работ – при заключении муниципального контракта необходимо представить.

Часть 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____

на выполнение подрядных работ

по ремонту кровли для МОУ – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53

Екатеринбург

«____»________ 20___год

________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф. И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга , действующего на основании Устава МО «город Екатеринбург», доверенности от Муниципального образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53 от 1 апреля 2008 года № , договора поручения с Муниципальным образовательным учреждением – средняя общеобразовательная школа № 53 от 1 апреля 2008 года № , именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» во исполнении протокола № ___ от «____»_______ 20___года Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа МО «город Екатеринбург» Октябрьского района заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить ремонт кровли (далее – подрядные работы) на объекте МОУ – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного профиля № 53, далее – Объект, в соответствии с протоколом № ___ от «____»_______ 20___года Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа МО «город Екатеринбург» Октябрьского района, и лицензией №_____ _________________________________ и передать их МОУ – средняя общеобразовательная школа № 53 (далее «Учреждение»), а Учреждение обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием и сметами, согласованными сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт) – до 15.08.2008г

2.2. Контракт считается заключенным с момента его подписания.

2.3. Контракт действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 «Учреждение» оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере ______________ рублей. Цена включает расходы на уплату НДС, иных налогов и сборов и других обязательных платежей, накладных и иных расходов Подрядчика.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме ___ тыс. руб., что составляет 30% от цены Контракта.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в 3-м квартале в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки результатов подрядных работ, представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Учреждение обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств местного бюджета;

2) своевременно предоставить Подрядчику для подрядных работ объект недвижимости;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием и сметами;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия Учреждением в течение указанного в Контракте срока;

3) обеспечить подрядные работы материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

4) исполнять полученные в ходе подрядных работ указания учреждения, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

5) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

6) оформить и своевременно представить учреждению акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

7) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять учреждению копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

8) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Учреждению все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), прочие технические и правоустанавливающие документы.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Учреждению акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты.

5.2Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата подрядных работ требованиям котировочной (проектной и сметной) документации Учреждение вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Учреждение не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5.5. Результаты подрядных работ отражаются на балансе Учреждения.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 1год с момента подписания акта сдачи выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранить скрытые недостатки.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническими актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (Объект) в момент передачи должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Учреждением при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Учреждение вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчиком допускается при нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение начального и конечного сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей Объекта.

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Учреждением несет Подрядчик.

9.2. Учреждение осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Учреждения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.5. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.6. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.7. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик:

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга

Место нахождения: 620026 город Екатеринбург, улица Луначарского, 217

Телефон(ы):, 254-68-30

ИНН: 6662024364_, КПП: 667201001_

ОКПО: 04041786, ОКОНХ: 97600__

Банковские реквизиты:

УФК по Свердловской области (ФБУ г. Екатеринбурга)

Р/счет: 40204810000000126262

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области город Екатеринбург

БИК: 046577001

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, город ____________, улица ___________ дом_____.

Почтовый адрес: ____, город ____________, улица ___________ дом_____.

Место жительства: ____, город ____________, улица ___________ дом_____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» город ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик: Глава администрации Октябрьского района Города Екатеринбурга __________ М. П.

Подрядчик: ________/ / М. П.