Контракт

КОНТРАКТ №___

пгт. Безенчук «___»_________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Безенчукский аграрный техникум» (ГБПОУ БАТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, в лице ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ______ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется осуществлять поставку нефтепродуктов (далее – товар) в количестве, указанном в Спецификации (Приложение ).

1.2. Настоящий контракт заключается на поставку товара через сеть АЗС согласно Приложению № 2 (Перечень АЗС) по заправочной ведомости.

1.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент его непосредственного получения на АЗС.

1.5. Поставщик обязуется обеспечить заправку автотранспорта Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить полученный товар.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______________________, в том числе НДС__________________, согласно спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Источником финансирования настоящего контракта являются средства ГБПОУ БАТ от приносящей доход деятельности.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена поставляемых товаров включает в себя затраты Поставщика на транспортировку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, влияющих на стоимость контракта. Все риски, связанные с изменение рыночных цен в период выполнения настоящего контракта, несет Поставщик.

2.4. Оплата по контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, ежемесячно по факту поставки, в течение 15(пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной, акта сверки или ведомости.

2.5. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Стороны при необходимости производят сверку взаиморасчетов. С момента оплаты обязательства Заказчика считаются исполненными.

2.6. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Порядок поставки

3.1. Заказчик получает товары в соответствии с условиями настоящего контракта на сети АЗС, определяемой Поставщиком и указанной в Приложении № 2 к настоящему контракту.

3.2. Получение Заказчиком товаров в период действия настоящего контракта, возможно только при наличии подписи доверенных лиц в ведомости.

3.3. Поставщик гарантирует Заказчику отпуск товаров в сети АЗС согласно Приложению № 2.

3. Сроки поставки

4.1. Сроки поставки товара:

Начало срока поставки: 01.07.2017г.

Окончание срока поставки: 30.09.2017 года.

5. Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров на АЗС, указанных в Приложении № 2 к настоящему контракту. Поставляемые Заказчику товары должны соответствовать требованиям, определенным в Техническом регламенте Таможенного союза на данный вид товаров. Каждая партия товара, выпускаемого в обращение, должна сопровождаться документом о качестве (паспортом) товара, который должен находится на АЗС и предъявляться Заказчику по первому требованию.

5.2. Претензии по качеству товаров принимаются Поставщиком при наличии у Заказчика:

- результата экспертизы, подтверждающего факт ненадлежащего качества товаров.

5.3. В случае передачи товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование Заказчика о:

- возмещении стоимости некачественных товаров;

- возмещении ущерба, причиненного в связи с использованием некачественных товаров;

- безвозмездно заменить Заказчику товары ненадлежащего качества на товары, качество которых соответствует требованиям контракта.

5.4. Подтверждением ненадлежащего качества товаров служат результаты экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Подтверждением причины поломки автотранспортного средства Заказчика по причине заправки автотранспортного средства некачественными товарами служат результаты экспертизы независимой экспертной организации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Права Заказчика.

6.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе поставки товара, соответствующего качеству, количеству, ассортименту, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом и действующим законодательством.

6.1.2. Проводить экспертизу (привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п.) для проведения экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных отчетных документов, для проверки товара, направлять образцы товара для исследования и дачи заключений в экспертные и иные уполномоченные организации (авторизованные центры, официальные дилеры, дистрибьюторам и представителям торговых фирм и фирм-производителей), осуществлять иные действия по контролю за исполнением Поставщиком обязательств по настоящему контракту.

6.1.3. Требовать безвозмездной замены товара, не отвечающего условиям настоящего контракта, документации, использовавшейся при проведении отбора поставщика, если устранение выявленных недостатков невозможно, либо нецелесообразно в силу временных затрат.

6.1.4. Требовать передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

6.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта требовать у Поставщика соответствующего возмещения, уплату неустоек (штрафов, пеней).

6.1.6. В любое время и любыми, не запрещенными законом, способами контролировать и проверять исполнение Поставщиком, обязательств по настоящему контракту.

6.1.7.В случае несогласия с информацией, содержащейся в полученных отчетных документах Поставщика (товарная накладная, акт сверки и др.) письменно информировать Поставщика не позднее 10 календарных дней с даты их получения;

6.1.8. В случае невыполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 6.4. настоящего контракта и действующим законодательством, инициировать расторжение настоящего контракта в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим контрактом.

6.2. Обязанности Заказчика.

6.2.1. Рассматривать письменные уведомления и письма по вопросам исполнения настоящего контракта в порядке и сроки, установленные в настоящем контракте.

6.2.2. Участвовать в приемке товара, являющихся предметом настоящего контракта при условии выполнения Поставщиком условий по своевременному уведомлению и надлежащему оформлению документов, необходимых для приемки.

6.2.3. Осуществлять оплату товара, являющегося предметом настоящего контракта, в установленном контрактом порядке.

6.3. Права Поставщика.

6.3.1. Требовать от Заказчика выполнения, обусловленных настоящим контрактом, обязательств.

6.3.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Заказчиком при непосредственной приемке товара в месте поставки товара, являющегося предметом настоящего контракта.

6.3.3. Представлять письменные возражения и обосновывающие документы в случае выставления Заказчиком претензий относительно неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.4. Обязанности Поставщика.

6.4.1. Обеспечивать поставку товара, являющегося предметом настоящего контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства, условиями настоящего контракта, а в случае отсутствия в контракте каких-либо требований и условий – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями и условиями.

6.4.2. Осуществлять замену товара по требованию Заказчика в случае выявления нарушений условий контракта.

6.4.3. Подготавливать, оформлять и представлять Заказчику всю необходимую документацию (техническую, эксплуатационную, сопроводительную) к товарам, являющимся предметом настоящего контракта.

6.4.4. Выполнять гарантийные обязательства в отношении товара в течение всего периода действия гарантий, в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.4.5. Предоставить документ о качестве (паспорт) товара.

6.4.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, заблаговременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут затруднить либо задержать исполнение настоящего контракта, либо сделать исполнение отдельных его условий невозможными.

6.4.7. По запросам экспертных и иных организаций, указанных в пункте 6.1.2 настоящего контракта представлять все необходимые документы и сведения, письменные и устные пояснения, а также всячески содействовать при экспертизе или иной проверке в отношении товара, являющихся предметом настоящего контракта.

6.4.8. В случае если начальная (максимальная) цена контракта в документации, использовавшейся при проведении отбора поставщика, превышает сто миллионов рублей, Поставщик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

6.4.9. В случае установления уполномоченными контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товара и/или по завышенной цене Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

6.4.10. В случае получения от Заказчика возражений по представленной отчетной документации, вносить соответствующие изменения и дополнения не позднее 5 календарных дней с даты их получения.

6.4.13. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего контракта.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в РФ ГОСТ.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие исполнения настоящего контракта, подлежит возмещению Поставщиком.

8.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.4. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 7968,75 (семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь)рублей 75 копеек,( 2,5 % цены контракта).

8.5. За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 31875,00 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять)рублей 00 копеек (10% цены контракта).

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет в трехдневных срок исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке, результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Обеспечение исполнения контракта не установлено.

10. Порядок изменения и расторжения контракта.

10.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 10.4.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней после даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.5. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.11. Информация о Поставщике, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, поставка которого являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 01.01.2001 г. .

10.13. Если до расторжения контракта Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество товара будет уменьшено с учетом количества товара по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, будет уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

10.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.15. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней после даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.16. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.17. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.19. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, поставка которого являлась предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 01.01.2001 г. .

10.20. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

11. Срок действия контракта и иные условия

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 31.12.2017 года.

11.2. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

11.3. Споры, связанные с заключением, исполнением или расторжением настоящего контракта решаются сторонами, путем переговоров. В случае не достижения согласия по указанным спорам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Самара

11.4. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу.

11.5. Все дополнения и изменения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны сторонами.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

11.7. Настоящий Контракт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса Сторон

Заказчик	Поставщик
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Безенчукский аграрный техникум» (ГБПОУ БАТ), 446254, Самарская обл., Безенчукский р-н, п. г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, д.94 Отделение Самара г. Самара л/сч618.01.013.0 Тел.[phone] Директор ГБПОУ БАТ ________________________________ «______»_______________2017 г.

Приложение

к контракту №_________

от «__»______________2017 г.

Список автозаправочных станций

№	Наименование	Адрес местонахождения

Заказчик Поставщик

_________ ______________________