Контракт №
на поставку товара
г. Сызрань « » 2017 г.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 21 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании Устава, и ____, в лице ___, действующего на основании _, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку стендов для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 21 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее – Товар) в соответствии с условиями Контракта, Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Технического задания (приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются в Спецификации и (или) Техническом задании.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет _________ руб., том числе НДС _____________.
Цена контракта и цена за каждую единицу товара являются фиксированными и изменению не подлежат.
2.2. Оплата производится в российских рублях по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней при предоставлении Заказчику полного комплекта надлежаще оформленных документов: подписанной сторонами товарной накладной, счета, счета-фактуры (при наличии).
3. ПОРЯДОК ЗАКАЗА, ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1.Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика Самарская обл.,
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. Транспортные расходы включены в стоимость товара.
3.2. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.
3.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар, гарантийные обязательства, срок, с которого начинает течь гарантия, требования к гарантийному обслуживанию, к расходам на обслуживание Товара в гарантийный срок, наличие гарантии производителя, условия и срок гарантии производителя, указываются в Техническом задании.
3.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.
3.5. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
3.6. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.
3.7. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.
3.8. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на Товар.
3.9. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром все необходимые документы, информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого Товара.
3.10. Срок поставки товара в течении 30 (календарных) дней с момента подписания контракта обеими сторонами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заказчик по Контракту вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
4.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Контракта и приложений к нему.
4.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
4.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.
4.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Поставщик по Контракту вправе:
4.2.1. Требовать своевременной приемки Товара.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик по Контракту обязан:
4.3.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
4.3.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 5 (пять) дней с момента получения запроса Заказчика.
4.3.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.
4.3.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.
4.3.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующем законодательством РФ.
5.2 Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются: нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного товара.
5.3. При нарушении сроков поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленного товара за каждый час просрочки.
5.4. В случае недопоставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о допоставки товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.
5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить товар на качественный.
5.6. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате сверх неустойки, либо направить мотивированное возражение по размеру неустоек со своими расчетами.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами
6.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.4 Заказчик в праве обратится в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:
6.4.1 При существенном нарушении Контракт Поставщиком.
6.4.2 В случае просрочки поставки товара более чем на сутки.
6.4.3 В случае установлении недостоверности сведений, содержащих в документах, представленных Поставщиком.
6.4.4 В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом.
6.4.5 В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.4.6 Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежа в бюджеты любого уровня.
6.5. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Спецификация товара.
2. Техническое задание.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Поставщик
|
