Котировочная документация (стр. 5 )

7.6.  Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

7.7.  Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

7.8.  Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.  В случае несвоевременной оплаты полученного имущества Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3.  В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки.

8.4.  Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

8.5.  Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.6.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.  Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2.  В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде РТ.

9.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.  Настоящий договор поставки вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12. 2014г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.2.  Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 10 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.3.  Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.

10.4.  Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: предприятие тепловых сетей» Адрес: 423600. РТ, г. Елабуга, А в Татфондбанк , , 3-34-76 Генеральный директор _________________ /

Поставщик: ____________________________ Адрес:_____________________________ р\с в к\с ИНН\КПП БИК ОГРН тел. /электр. адрес. ____________________/_______________

Приложение 1к договору поставки

от _______2014г. № 14/08-___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Елабужское ПТС», именуемое в дальнейшем Покупатель, , действующего на основании Устава, с другой стороны:

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол.	Цена за единицу в руб. в т. ч.НДС	Общая сумма в руб. с НДС
1	Тормозной модуль VFDB4045	шт	1
2	Тормозной резистор BR1K5 W005	шт	8
3	Радиочастотный фильтр 150TDS84C	шт	1
4	Радиочастотный фильтр 200TDDS84C	шт	1
5	Сетевой дроссель ED3N-0.08/180	шт	1
6	Контактор КТИ-5265 265А 230В/АСЗ ИЭК	шт	1
7	Контактор КТИ-5330 330А 230В/АСЗ ИЭК	шт	1
8	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А	шт	3
9	Автоматический выключатель ВА88-35 ЗР 250А	шт	1
10	Автоматический выключатель ВА88-37 ЗР 315А	шт	1
11	Кабель МКЭШ 2x0,75	м	780
12	КабельВВГнг 5x50	м	50
13	Кабель МКЭШ 5x0,75	м	770
14	Кабель МКЭШ 3x0,75	м	850
15	Кабель МКЭШ 7x0,75	м	510
16	Кабель ВВГнг 5x35	м	50
17	Кабель парной скрутки UTP 4x2x0,5 (бухта 300 м)	бухта	1
18	Кабель КГ 3x35+1x10	м	12
19	Кабель КГ 3x50+1x16	м	15
20	Провод ПВС Зх2,5(100)(У)	м	150
21	Провод ПВЗ-16,0 белый (У)	м	40
22	Провод ПВЗ-25,0 желто-зеленый (У)	м	40
23	Металлорукав РЗ-Ц-Х-12	м	220
24	Металлорукав РЗ-Ц-Х-15	м	200
25	Металлорукав РЗ-Ц-Х d20 мм	м	40
26	Металлорукав РЗ-Ц-Х d50 мм	м	30
27	Лоток неперфорированный 100x100 L 3000	м	30
28	Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L 3000	м	30
29	Лоток неперфорированный 50x50L 3000	м	35
30	Крышка на лоток с заземлением осн. 50 L 3000	м	35
31	Провод ПВ3 25 белый	м	30
32	Провод ПВ3 35 белый	м	30
33	Провод ПВ3 50 белый	м	30
34	Наконечник ТМЛ 35-8-10	шт	40
35	Наконечник ТМЛ 50-10-11	шт	40
36	Наконечник ТМЛ 6-6-4	шт	40
37	Провод ПУГВ 1х6	м	20
38	Провод ПУГВ 1х10	м	20
39	Наконечник-гильза Е50-20 50мм2 с изолированным фланцем (оливковый)	шт	25
40	Наконечник НКИ5,5-6 кольцо 4-6мм	шт	30
41	Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный)	шт	30
42	Наконечник-гильза Е16-12 16мм2 с изолированным фланцем (зеленый)	шт	30
43	Наконечник-гильза Е25-16 25мм2 с изолированным фланцем (коричнево-зеленый)	шт	30
44	Наконечник-гильза Е35-16 35мм2 с изолированным фланцем (серо-коричневый)	шт	30
45	Вентилятор НХМ-200 03-0104-010	шт.	2
46	Решетка металлическая 01-0601-007 к вентилятору	шт.	4
47	Бокс ЩРН-15 навесной (250*350*120)	шт.	1
48	Бокс ЩРН-9 навесной (265*310*120)	шт.	3
49	Пускатель ПМ 10А рев 1НЗ ПМЛ на 3-х фазную нагруз.	шт.	3
50	Болт 10х35	шт.	100
51	Болт 8х30	шт.	100
52	Шайба увеличенная М10	шт.	100
53	Шайба увеличенная М8	шт.	100
54	Шайба увеличенная М6	шт.	100
55	Шайба пружинная М10	шт.	100
56	Шайба пружинная М8	шт.	100
57	Гайка шестигранная М8	шт.	100
58	Гайка шестигранная М10	шт.	100

Общая сумма _____________(__________________________________________) руб. ___ коп., в т. ч. НДС 18%.

(цифрой) (прописью)

Покупатель: ПТС» Генеральный директор _____________________

Поставщик: _____________________ ___________________ _______________________/_____________________/