«Об изготовлении рекламно–полиграфической продукции»

«Об изготовлении рекламно–полиграфической продукции.»

Санкт-Петербург «_____» «________________» 20____г.

, , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________
__________________________________________________в лице __________________________
___________________________, действующего на основании _____________________________
_________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязанности по изготовлению плакатов, постеров, баннеров, стендов, афиш, табличек методом цифровой печати, именуемых в дальнейшем «Рекламная продукция» и поставке данной продукции, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.

1.2.  Наименование, количество, сроки оказания услуг, а также их стоимость и порядок оплаты оформляются Техническими Заданиями и Дополнительными соглашениями, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

2.  Права и обязанности сторон.

2.1.  Исполнитель обязан:

2.1.1.  Оказывать услуги в рамках данного Договора и Дополнительных соглашений к нему качественно, в полном объеме и в установленные сроки.

2.1.2.  Осуществлять изготовление Рекламной продукции только после подписания макетов назначенным ответственным лицом Заказчика, указанным в Дополнительном соглашении.

2.1.3.  Предоставить Заказчику Технические требования к электронным материалам на изготовление рекламной продукции.

2.1.4.  В случае обнаружения Исполнителем несоответствия исходных материалов Техническим Требованиям незамедлительно известить об этом Заказчика. Сроки выполнения услуг могут быть сдвинуты на количество дней, необходимых для корректировки исходных материалов (макетов).

2.1.5.  В случае несоответствия Рекламной продукции требованиям качества или количества Исполнитель обязан передать Заказчику недостающее количество продукции либо устранить брак за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменной претензии с перечнем замечаний со стороны Заказчика.

2.1.6.  При невозможности поставки недостающего количества продукции либо замены поставленной с недостатками качества Рекламной продукции, Исполнитель обязан компенсировать недопоставку или брак деньгами, соразмерно стоимости уплаченной за данный вид продукции.

2.2.  Заказчик обязан:

2.2.1.  Утвердить Техническое задание и подписать макет.

2.2.2.  Ответственность за информацию и содержание макетов, переданных в печать, несет Заказчик.

2.2.3.  Предоставить Исполнителю необходимые для изготовления Рекламной продукции исходные материалы в соответствии с Техническими требованиями.

2.2.4.  При необходимости вывода цветопробы, указать это в Заявке с перечнем требований к цвету в Pantone, CMYK, либо приложить к Заявке образец цвета. После утверждения цветопробы, подписать ее в 2 экземплярах.

2.2.5.  Принять Рекламную продукцию и подписать накладные отгрузки готовой продукции.

3.  Условия платежа

3.1.  Сроки и условия оплаты указываются в Дополнительных соглашениях к Договору.

3.2.  Оплата осуществляется на основании выставленных Заказчику счетов.

3.3.  Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

3.4.  Датой всех платежей по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.  Порядок приемки-сдачи работ.

4.1.  По выполнении услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель представляет изготовленную Рекламную продукцию Заказчику одновременно с Товарной накладной. Заказчик обязуется принять Рекламную продукцию, в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Товарную накладную или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Рекламной продукции с перечнем замечаний. Если в указанный срок Товарная накладная не подписана Заказчиком и не поступили замечания, то Рекламная продукция считаются принятой и подлежит оплате.

4.2.  Право собственности на Рекламную продукцию и риск ее случайной гибели или случайного повреждения переходят к Заказчику с даты передачи продукции.

5.  Ответственность сторон

5.1.  В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения услуг, указанных в Дополнительных соглашениях, Заказчик оставляет за собой право взыскать пеню в размере 0,1% от суммы, указанной Исполнителем в счете, за каждый день нарушения сроков выполнения услуг по настоящему договору. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую обязательства, от исполнения настоящего договора.

5.2.  В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим материальным правом РФ.

5.3.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.  Действие и порядок расторжения договора

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует
до «____» ______________ 20_____ года

6.2.  В случае если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть Договор за один месяц до его окончания, он пролонгируется на следующий календарный год.

6.3.  Прекращение срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств сторон Договора, возникших по настоящему Договору.

6.4.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим материальным правом РФ.

7.  Прочие условия

7.1.  Любые изменения приложения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только после их подписания Сторонами.

7.2.  Все отношения, вытекающие из настоящего договора, урегулируются на основе материального права РФ.

7.3.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.

7.4.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.5.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим материальным правом РФ.

7.6.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.  Реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Юр. адрес: 192283, Санкт-Петербург, Загребский б-р, 33 , БИК: 044030706 Филиал «С-Петербургская дирекция к\с 301 018 108 00000000706 р\с 407 028 100 22100000426 , 52.48.12 Генеральный директор: __________()

ЗАКАЗЧИК: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ________________(_____________________)