Котировочная документация (стр. 3 )

Директор:

4. Сроки выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до «20» мая 2009г.

5. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: оплата работ по безналичной форме, аванс 30%, остаток актам выполненных работ согласованных Сторонами.

7. Виды выполняемых работ:

- электромонтажные работы;

- общестроительные работы.

8. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией.

9. Общие требования к выполнению работ: Работы выполняются в полном соответствии с действующими СНиП и СаНПиН, сметной документацией и дефектными ведомостями. Сертификаты на все материалы обязательны.

10. Требования к качеству работ: Качество результатов работ должно соответствовать требованиям сметной документации, а также СНиПам, ГОСТам, ОСТам, СаНПиНам и ТУ.

11. Требования к безопасности выполнения работ: В работе соблюдать требования безопасности труда. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ до полной сдачи объекта несет Подрядчик. Ограничить доступ детей и посторонних лиц в зону выполнения работ.

12. Требования по выполнению сопутствующих работ: обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 1 дня по окончании выполнения подрядных работ оборудование, механизмы, излишки и остатки расходных материалов, строительный и другой мусор.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику второго уровня акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС) и документы, подтверждающие объемы выполненных работ и стоимость материалов.

14. Требования по объему гарантий качества работ: объем гарантии качества – 100% на все виды работ и материалы.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок гарантии качества работ с момента приемки выполненных работ – 1 года

Муниципальный заказчик первого уровня:

и. о.главы администрации Ленинского района

г. Екатеринбурга

___________________

м. п.

Часть 4. Проект муниципального контракта

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по ремонту помещений в МУ ДОЛ «Волна»

Ленинского района г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург «__» ____________2009г.

__________(полное наименование юридического лица, Ф. И.О. индивидуального предпринимателя)__________________, в лице ____(должность руководителя, Ф. И.О)_______. действующего (ей) на основании____(Устав, доверенность, и т. п)._____, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и администрация Ленинского района города Екатеринбурга , действующего на основании Устава МО «город Екатеринбург» и приказа главы администрации Ленинского района г. Екатеринбурга от 01.01.2001г. №17 лв, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик первого уровня», по поручению на основании договора поручения от «___» _______2009 г. № ____ Муниципальное общеобразовательное учреждение – МУ ДОЛ «Волна», именуемого в дальнейшем «Муниципальный заказчик второго уровня», с другой стороны, (далее - Стороны) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещений (далее – подрядные работы) МУ ДОЛ «Волна», д. п. Таватуй, Невьянский район (далее – Объект) и передать их результаты Муниципальному заказчику второго уровня по результатам запроса котировки в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20__ г., единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа МО «город Екатеринбург» по Ленинскому району на 2009 год, а Муниципальный заказчик второго уровня обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Контракту) и сметой документацией (Приложение к Контракту), согласованными Сторонами, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок выполнения подрядных работ по настоящему Контракту – с момента заключения муниципального контракта до «20» мая 2009 г.

2.2. Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

2.3. Контракт действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Муниципальный заказчик второго уровня оплачивает Подрядчику подрядные работы по Контракту в размере______________ (____(прописью)______) тысяч рублей, в т. ч. НДС и иные расходы Подрядчика.

Цена работ фиксирована на весь период действия Контракта.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме ___ тыс. руб., что составляет 30% от цены Контракта.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится после подписания Муниципальным заказчиком второго уровня и Подрядчиком акта выполненных подрядных работ. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, засчитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик второго уровня обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств бюджета «город Екатеринбург»;

2) своевременно предоставить Подрядчику для ремонта Объект;

3) осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием и сметой документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия Муниципальным заказчиком второго уровня в течении указанного в контракте срока.

3) исполнять полученные в ходе выполнения подрядных работ указания Муниципального заказчика второго уровня, если такие указания не противоречат условиям Контракта.

4) при обнаружении в ходе выполнения работ, не учтенных в технической и сметной документации, и в связи с этим, необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, сообщить об этом Муниципальному заказчику второго уровня;

5) своевременно обеспечить Объект материалами, оборудованием в соответствии со сметой документацией и техническим заданием;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией № ________ от «___»____________20__г;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику второго уровня акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) в случае завышения Подрядчиком объемов и стоимости подрядных работ в связи с неправильным применением расценок, в том числе выявленных в процессе проверок Контрольно-ревизионным управлением, Подрядчик обязуется всю сумму по вышеперечисленным нарушениям (т. е. необоснованно испрошенным средствам) восстановить в бюджет МО «город Екатеринбург».

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполнения подрядных работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику второго уровня акт выполненных подрядных работ, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик второго уровня в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных подрядных работ или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата подрядных работ требованиям и сметной документации Муниципальный заказчик второго уровня вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо возмещении причиненных убытков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1 Гарантийный срок подрядных работ составляет – 1 год. В течении гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет скрытые недостатки.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

6.3. Качество выполненных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты в момент передачи Муниципальному заказчику второго уровня должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком второго уровня при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальный заказчик второго уровня вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению Арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчиком второго уровня допускается при нарушении сроков сдачи Объекта более чем на 5 дней.