В случае если Организатором процедуры принято решение об осуществлении ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести (привели) к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга, относящихся к инженерным коммуникациям (сетям), механическому, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию в многоквартирных домах, с привлечением претендентов, включенных в Перечень претендентов, предложивших наилучшие решения и условия для выполнения работ, в соответствии с рейтингом заявок претендентов (далее – Перечень), Организатор процедуры направляет письменное обращение в адрес претендентов, включенных в Перечень, содержащее следующую информацию:

ориентировочные объемы и срок выполнения работ

срок предоставления ответа на обращение.

Привлечение претендентов, включенных в Перечень, осуществляется в порядке очередности в соответствии с Перечнем исходя их срока предоставления ответа на обращение.

В случае, если претендент, включенный в Претендент под номером 1 (заявка с порядковым номером 1 в рейтинге), в сроки, установленные в обращении, не предоставил согласие на выполнение работ Организатор процедуры привлекает для выполнения работ претендента, включенного в Перечень под номером 2 (заявка с порядковым номером 2 в рейтинге) и т. д.

Претендент, включенный в Перечень, выразивший согласие на выполнение работ и привлеченный Организатором процедуры к выполнению работ (далее – подрядчик) выполняет работы на основании поручения Организатора процедуры на производство работ, содержащее описание целей и задач выполнения работ, ориентировочные объемы и сроки выполнения работ, а также требования к производству работ и результатам работы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Работы выполняются в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (далее – объекты).

Подрядчик приступает к выполнению работ на объекте без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа за выполненные работы.

Координацию деятельности подрядчика по выполнению работ на объектах осуществляет:

организация, осуществляющая управление объектом, путем обеспечения подрядчику доступа на объект для выполнения работ;

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга» (далее – ГКУ), путем осуществления контроля за ходом работ на объекте.

По окончанию выполнения работ подрядчик направляет Организатору процедуры с письменным уведомлением информацию о перечне выполненных работ по каждому объекту. Перечень выполненных работ по каждому объекту должен содержать адрес объекта, наименование и объем выполненных работ на объекте и быть согласован с председателем районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона соответствующего района Санкт-Петербурга, ГКУ и организацией, осуществляющей управление объектом.

Согласованный с председателем районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона соответствующего района Санкт-Петербурга, ГКУ и организацией, осуществляющей управление объектом, перечень является основанием для определения цены государственного контракта, заключаемого между подрядчиком и Организатором процедуры.

Обоснование цены контракта осуществляется проектно-сметным методом с использованием сметно-нормативной базы ГОСЭТАЛОН - 2012 в уровне текущих цен на момент начала выполнения работ.

Заключение государственного контракта осуществляется в соответствии со статьей 93 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Регламентом работы Жилищного комитета по осуществлению закупок, утвержденного распоряжением Жилищного комитета -р и распоряжением Жилищного комитета об утверждении перечня претендентов, предложивших наилучшие решения и условия для выполнения работ по ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести (привели) к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга, относящихся к инженерным коммуникациям (сетям), механическому, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию в многоквартирных домах, на 2015 год.

Условием возмещения расходов подрядчику является надлежащее исполнение им поручения Организатора процедуры.

Оплата за выполненные подрядчиком работы на объекте осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга после заключения государственного контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания Организатором процедуры и подрядчиком акта приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненной работе, обнаруженные в пределах гарантийного срока со дня подписания актов приемки выполненных работ, если не окажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

Срок предоставления гарантии качества выполнения работ соответствует представленному претендентом сроку предоставления гарантии качества выполнения работ (в месяцах), но не менее 24 месяцев.

Требования к работам

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством:

Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон -ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон -ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

«ВСН 69-97. Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления зданий из металлополимерных труб»;

Приказ Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

и иными действующими нормативными техническими и нормативными правовыми актами.

Приложение к документации для проведения процедуры

Форма «Предложение претендента»

для участия в процедуре по определению состояния конкурентной среды, определению наилучших решений и условий для выполнения работ по ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести (привели) к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, на объектах системы жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга, относящихся к инженерным коммуникациям (сетям), механическому, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию в многоквартирных домах, на 2015 год

1.  Претендент

(для юридического лица):

1.1. Наименование юридического лица и фирменное наименование (при наличии) юридического лица[1]

1.2. Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия заявок)

1.3. Место нахождения

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента

1.5. Контактный телефон (факс)

(для физического лица):

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.2. Паспортные данные

1.3. Место жительства

1.4. Контактный телефон

2. Документация изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

3. Подтверждаем соответствие требованиям, установленным документацией (пункты 6.2.1 – 6.2.6 документации для проведения процедуры):

3.1. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.2. Неприостановление деятельности претендента в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедуре.

3.3. Отсутствие у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в процедуре не принято.

3.4. Отсутствие у претендента - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - претендента судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой процедуры, и административного наказания в виде дисквалификации;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7