КОНТРАКТ

Приложение

к закупочной документации

КОНТРАКТ № ____________________

г. Санкт-Петербург «___» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью нное предприятие «ОРИОН» ( «ОРИОН»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество Судостроительный завод «Северная верфь» ( «Северная верфь»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Контракт о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести и поставить Продукцию в ассортименте, в количестве, по ценам, указанным в прилагаемой к Контракту Спецификации №1, являющейся Приложением №1 к Контракту, а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить её на условиях Контракта.

1.2. Поставка Продукции является составной частью обязательств, выполняемых Покупателем по государственному контракту № 000/05/2/К/0546-06 от 01.01.2001г. зак.№ 000, № 000 проект 20380.

2.  Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 127 751 076,11 руб. (Сто двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть рублей 11 копеек), в т. ч. НДС (18%), и определена в соответствии с протоколом согласования цены (Приложение ).

2.2. Вид цены ориентировочная, с последующим переводом в фиксированную. Перевод цены из ориентировочной в фиксированную осуществляется Протоколом согласования фиксированной цены по фактическим затратам за 30 дней до готовности Продукции к отгрузке, предоставляется заключение 369 ВП МО РФ.

Поставщик предоставляет Покупателю полный комплект расчетно-калькуляционных материалов по формированию цены (отчетную калькуляцию, бухгалтерские и другие документы по требованию Покупателя).

2.3. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Контракта производит предоплату (аванс) на расчетный счет Поставщика в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости указанной в п.2.1. Контракта.

2.4. Окончательный расчет 30% (тридцать процентов) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности Продукции по фиксированной цене.

2.5. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в рублях РФ. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Срок изготовления и поставки составляет 220 рабочих дней при условии поступления в срок предоплаты (аванса) на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.2.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе перенести срок поставки Продукции на количество дней просрочки платежа.

2.7. Поставщик обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта в соответствии с правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета РФ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ №47 от 01.01.2001 года.

3.  Порядок поставки

3.1. Изготовленная Продукция должна соответствовать условиям конструкторской документации (далее — КД).

3.2. Комплектность Продукции должна соответствовать условиям КД.

3.3. Приемка Продукции производится ОТК Поставщика и представителями 369 ВП МО РФ в соответствии с КД.

3.4. Приемка Продукции по ассортименту, количеству, качеству и комплектности будет производиться на складе Покупателя в присутствии представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР «О приемке Продукции по качеству» № П-7 от 01.01.2001 г.; «О приемке Продукции по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г., действующими в части Контракта и не противоречащие законодательству РФ. Вскрытие тары без участия Поставщика не допускается. При обнаружении несоответствия ассортимента, количества, качества и комплектности Продукции стандартам, техническим данным и т. д. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика, уполномоченного для участия в приемке Продукции и составления двухстороннего Акта с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неприбытия представителя Поставщика для составления Акта в течение 5(пяти) рабочих дней с даты уведомления, обнаруженные недостатки считаются принятыми Поставщиком и возникшим по его вине. Поставщик обязуется устранить недостатки Продукции согласованным Сторонами способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта.

3.5. Поставка Продукции осуществляется силами и средствами Покупателя путем самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу:

196641 г. Санкт-Петербур2.

Одновременно с поставкой Продукции Поставщиком предоставляются оригиналы следующих документов:

- товарно-транспортная накладная – 3 экз.;

- счет-фактура –1 экз.;

- накладная по форме ТОРГ-12 – 2 экз.;

- упаковочный лист – 3 экз.;

- паспорт качества на Продукцию.

3.5.1. Поставщик обеспечивает заказчика эксплуатационной документацией в общепромышленном исполнении в соответствии с ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ РВ 0002-601-2008. ЭД поставляется в следующем объеме – 1 к-т ЭД вместе с изделием с формулярами и паспортами.

3.6. Датой поставки Продукции считается дата подписания Сторонами товарно-транспортной накладной, с этого момента право собственности на Продукцию и риск её случайной гибели или повреждения Продукции переходят от Поставщика к Покупателю.

3.7. Продукция упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность продукции при транспортировке и хранении. Тара возврату не подлежит.

3.8. Поставка Продукции производится в сроки, указанные в п.2.6. В случае задержки Покупателем предоплаты (аванса) и/или окончательного расчета срок поставки переносится на соответствующее количество времени. При этом Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о таком переносе, соответствующем периоду задержки аванса. Уведомление должно быть направлено Покупателю в течение 10 рабочих дней с момента получения задержанного авансового платежа.

4. Качество

4.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Продукцию 5 лет со дня подписания Акта ввода объекта (Заказа) в эксплуатацию МО РФ.

В течение гарантийного срока Поставщик несет ответственность за качество переданной по Контракту Продукции и обязан за свой счет, по выбору Покупателя, устранить все выявленные дефекты и некомплектность Продукции, а также несоответствия Продукции технической документации, или произвести замену Продукции на новую.

4.2. Гарантии не распространяются в случае ухудшения качества, возникшего в результате ненадлежащего хранения, монтажа и эксплуатации его Покупателем.

4.3. Качество изготовленной Поставщиком Продукции должно соответствовать КД. Система менеджмента качества Поставщика подтверждается наличием Сертификата СДС «Военный регистр» № ВР 02.1.4879-2012. Поставщик организовывает входной контроль сырья, материалов и комплектующих в соответствии с ГОСТ 24297-87, ГОСТ РВ 0015-З08-2011.

4.4. При обнаружении брака Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику. Поставщик в десятидневный срок с момента поступления извещения от Покупателя должен принять решение о ремонте Продукции или замене на годную к эксплуатации в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

4.5. При подтверждении вины Поставщика в изготовлении недоброкачественной Продукции, изделия направляются в адрес Поставщика, который обязан устранить дефекты за свой счет в сроки, согласованные с Покупателем и установленные с учетом длительности технологического процесса ремонта (изготовления). Гарантийный срок на Продукцию, находившуюся в ремонте по вине Поставщика, продлевается на время нахождения их в ремонте, о чем делается соответствующая запись в эксплуатационной документации.

4.6. Продукция, вышедшая из строя в результате нарушения Покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации подлежит ремонту или замене только с согласия Поставщика с оформлением дополнительного соглашения.

4.7. Качество изделий подтверждается Паспортами качества, направленными Покупателем вместе с отгруженной Продукцией.

4.8. Гарантийные обязательства прекращают действие (аннулируются) в случае:

– нарушение условий хранения, перемещения оборудования на территории Покупателя;

– нарушения сохранности контровочных пломб смонтированного оборудования, условий эксплуатации;

– проведение работ по установке и монтажу оборудования без участия представителей «ОРИОН».

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

5.2. В случае нарушения согласованных сроков платежей (кроме авансовых) Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.3. В случае нарушения сроков поставки, согласованных Сторонами, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от стоимости продукции, установленной договором.

5.4. Установленный максимальный предел договорной неустойки применяется только в случае досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций.

5.5. Споры, возникшие при исполнении Контракта, должны решаться Сторонами в досудебном претензионном порядке, при этом срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

5.6. Споры, нерешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7. Расторжение Контракта или изменение его условий может иметь место по соглашению Сторон.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение условий Контракта, если таковое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких, как: пожар, наводнения, землетрясения, другие стихийные действия; военные действия, массовые беспорядки, непосредственно влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, запрет перевозок на определенные направления, запретительные акты органов государственной власти и если эти обстоятельства Возникли после подписания настоящего Контракта, равно как любые другие события чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предусмотреть заранее или предотвратить разумными мерами, непосредственно повлиявшие на исполнение Сторонами обязательств по Контракту.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств с указанием возможных сроков их прекращения. Документом, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, является справка, выданная компетентным органом государственной власти либо Торгово-промышленной палаты.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по Контракту отодвигается соразмерно действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Контракта.

7. Заключительные положения

7.1. Стороны вправе изменять и дополнять условия Контракта. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью Контракта.

7.2. Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются нормами действующее законодательства РФ.

7.3. Стороны договорились, что заявления, уведомления, претензионные письма, счета, предложения, документы и иные сообщения, подписанные Стороной и переданные средствами факсимильной и/или электронной связи, воспринимаются другой Стороной, как достоверная и официальная информация. Данные сообщения принимаются к действию. Последующий обмен документами с оригинальными Подписями и печатями производится в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.4. В случае изменения адреса (-ов) и/или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения.

7.5.Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств.

7.6.Контракт составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Приложения:

- Приложение — Спецификация №1;

- Приложение — Протокол согласования цены (ориентировочной цены).

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Поставщик: Покупатель:

«ОРИОН» «Северная верфь»

196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная,.;

Дорога на Металлострой, д. 12 тел. ф.324-03-74; 783-93-12;

Тел. [phone] ,

Факс:[phone] Р\сч. 40702810355020153590;

, К\сч.30101810500000000653;

Р/с: 40702810402010003543 ;

в Филиале «ЮГРА» ;

г. Санкт-Петербург ;

к/с: 30101810900000000774 CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

БИК: 044030774 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

г. Санкт-Петербург

Генеральный директор Генеральный директор

«ОРИОН» «Северная верфь»

_______________ _______________

«___» __________ 20__ г. «___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Начальник 369 ВП МО РФ Начальник 179 ВП МО РФ

_______________ _______________