(Претендент в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на техническое задание на оказание услуги по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ. Данное техническое предложение сопровождается (при необходимости) графическими материалами, формами и таблицами. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложения на участие в Отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице. Участник отбора может представить дополнительно любые материалы и документы, которые посчитает необходимыми.
Подпись, печать организации
5.6. Форма № 6
Коммерческое предложение
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «»20__г.
№__________
Коммерческое предложение Претендента по Отбору на оказание услуги по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует выполнение указанных в таблице видов работ (услуг) по договору оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево», заявленные в Отборе на следующих условиях оплаты проекта (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т. п.)__________________________________________________.
и по следующей стоимости (договорной цене):
Коммерческое предложение на выполнение работ (оказание услуг) | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость без учета НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
1 | |||
1.1 | |||
1.2 | |||
n | |||
Итого |
Инструкция по заполнению
(Претендент в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево».
Претендент должен предоставить полный перечень работ и услуг, предлагаемых фирмой по предложению данного отбора. Данное коммерческое предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице.
- Претендент заполняет столбец №4 таблицы;
- Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Претендента;
- Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Претендента на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.
5.7. Форма № 7
График работ
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «»20__г.
№__________
График выполнения работ (оказания услуг)
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует сроки выполнения указанных в таблице видов работ (услуг) по договору на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» в соответствии с графиком выполнения работ (оказания услуг):
Начало выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.
Окончание выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.
№ п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | ||
… |
Подпись, печать организации
Инструкции по заполнению
1. В данном Графике выполнения работ (оказания услуг) приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении
2. График должен показать четкую, детальную картину последовательности в производимых работах (оказываемых услугах), чтобы обеспечить выполнение контракта в срок.
3. График должен быть основан на следующих основных сроках:
— Получение договора
— Завершение проектных работ (услуг)
— Отгрузка оборудования
— Начало строительства и монтажа
— Приемо-сдаточные испытания
— Ввод в эксплуатацию
4. Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:
№ п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора | ||||||||
…. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … | ||
… | ||||||||||
Работа (услуга) 3 | ||||||||||
Работа(услуга) 3.1 | ||||||||||
Поставка 3.2 | ||||||||||
Работа (услуга) 3.3 | ||||||||||
… |
5. График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (например, MicrosoftProject и т. п.).
6. График выполнения работ (оказания услуг) будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и организации-претендента на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
5.8. Форма № 8
График финансирования
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «»20__г.
№__________
Справка о финансовом положении Претендента
№ п/п | Финансовые сведения (в валюте отчетности) | По факту за последние два года | Прогноз на следующий год | |
1. | Выручка организации (нетто) (за вычетом НДС и обязательных платежей) | |||
2. | Валюта баланса | |||
3. | Оборотные средства | |||
4. | Запасы | |||
5. | Кредиторская задолженность | |||
6. | Прибыль до уплаты налогов | |||
7. | Прибыль после уплаты налогов | |||
8. | Краткосрочные обязательства | |||
9. | Капитал и резервы | |||
10. | Внеоборотные активы |
Справка о деловой репутации Претендента
(участие в судебных разбирательствах)
№ п/п | Год | Наименование контрагента (оппонента) | Основание и предмет спора | Наименование судебного органа | Место разбирательства | Оспариваемая сумма, валюта | Решение в пользу или против Участника |
Примечание: Претендент предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с договорами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим договорам.
Подпись, печать организации
5.9. Форма № 9
Опись документов Предложения
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытой процедуре отбора для выбора организации, способной оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ
-Аэро Шереметьево»
Настоящим ___________________________ (наименование Претендента) подтверждает, что для участия в открытой процедуре отбора для выбора организации, способной оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) объектов склада ГСМ ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» (Реестровый номер процедуры № 000/10/15-178/у/06/0) направляются нижеперечисленные документы:
№№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
ВСЕГО листов: |
Претендент/уполномоченный
представитель Претендента ___________________ _________________
(должность – полностью) (подпись) (Ф. И.О.)
[*]В данной форме должны быть указаны работники, которых планируется привлечь к данным работам.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
