Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства
24 августа 2011 года
Уважаемые господа!
1. Заказчик – Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» Сахалинской области, 694030 Сахалинская область, 7 тел./;
5-13-28; 4-03-88, e-mail: *****@***sakhalin. ru, aniva. *****@***ru, официальный сайт, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru; www. aniva. marketcenter. ru, предусматривает осуществить способом запроса котировок размещение следующего муниципального заказа:
Предмет контракта: Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива.
(объём работ - согласно приложения № 1 к настоящему запросу котировок).
Источник финансирования заказа – Местный бюджет
Максимальная цена контракта – 346 000 (триста сорок шесть тысяч) рублей..
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: с учетом налогов и сборов, транспортных расходов, материалов и других затрат, необходимых для выполнения муниципального контракта.
Обязанности Исполнителя: Своевременное выполнение работ.
Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 15.09.2011 г.
Гарантийный срок: по выполненным работам устанавливается: 12 месяцев.
Место выполнения работ: г. Анива: ул. Калинина, ул. Ленина.
Требования к участнику размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом 94-ФЗ от 21 июля 2005 года реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Место подачи котировочных заявок – 694030 Сахалинская область, 7, каб. 103.
Окончательный срок подачи котировочных заявок:
до 16 часов 30 минут 05 сентября 2011 г.
Срок и условия оплаты – Расчет производится в безналичной форме в течение 30 рабочих дней со дня поступления счета (счета-фактуры) (2 экз.) Заказчику на основании предъявленных актов выполненных работ по формам КС-2 (4-х экз.) и КС-3 (в 4-х экз.) в том числе после устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки работ дефектов.
В случае Вашего согласия принять участие в настоящем запросе котировок, убедительно просим Вас до 16 часов 30 минут местного времени 05 сентября 2011 года представить котировочную заявку (согласно Приложения № 2 к запросу котировок) по адресу: 694030 Сахалинская область, 7, каб. 103. Ответственное лицо за прием котировочных заявок: ,
2. В запросе котировок могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства.
Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения установленные Правительством РФ для субъектов малого предпринимательства (400 млн. рублей).
3. Участник размещения заказа должен продекларировать в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.01 г. (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства).
4. Участник размещения заказа должен продекларировать в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.01 г. (о численности работников за предшествующий календарный год).
Форма котировочной заявки: котировочные заявки подаются в соответствии с требованиями статьи 46 Закона РФ от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Не допускается подача котировочных заявок посредством факсимильной связи.
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения проекта контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена по форме (Приложение к запросу котировок) и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
При подаче заявки в форме электронного документа участник размещения заказа заполняет заявку на участие в запросе котировок в электронном виде в соответствии с формой, приведенной ниже, заверяет заявку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и направляет ее электронным письмом посредством электронной почты
Формат заявки в форме электронного документа: документ Microsoft Word 97-2007 или файл в формате JPG, содержащий отсканированный графический образ бумажного оригинала заявки на участие в запросе котировок. Заявка в форме электронного документа должна быть подписана электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой подписи» (в редакции Федерального закона от 01.01.01 года ). К электронному письму с файлом (файлами) заявки на участие в запросе котировок должны быть также прикреплены:
- файл сертификата ЭЦП, которой подписана заявка на участие в запросе котировок;
- файл с корневым сертификатом Удостоверяющего центра (далее по тексту УЦ), выдавшего данную ЭЦП, а в теле письма должны быть указаны ссылки на сайт в сети Интернет и на реестр сертификатов пользователей данного УЦ;
- файл списка отозванных сертификатов УЦ, выдавшего данную ЭЦП, срок действия которого заканчивается не ранее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в теле письма должна быть указана ссылка на сайт в сети Интернет, где УЦ размещает такой файл для общего доступа.
При выборе способа подачи котировочной заявки в форме электронного документа участник размещения заказа должен учесть, что Заказчик не несет ответственности за утерю или несвоевременное получение котировочной заявки, направленной участником размещения заказа по электронной почте, если причинами являются любые технические или организационные препятствия, возникшие по независящим от Заказчика обстоятельствам, а также в случае если технические и программные средства автоматической защиты информации Заказчика обнаружили, что электронное письмо с котировочной заявкой, поступающее на узел (хост) электронной почтыs/" rel="bookmark">вирусами или имеет в своей структуре признаки спама.
Форма электронного письма, сопровождающего Котировочную заявку, подписанную ЭЦП:
Согласно ст.46 «Порядок подачи котировочных заявок» 94-ФЗ высылаю Вам заявку на участие в запросе котировок в форме электронного документа. Данная заявка подписана нашей электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Сама Заявка на участие в запросе котировок - прикрепленные файл Word (или файл в формате JPG, содержащий отсканированный графический образ оригинала нашей заявки на участие в запросе котировок)
Прикрепленный файл - ххххххх(650001001).cer - сертификат ЭЦП, которой подписана заявка на участие в запросе котировок.
Прикрепленный файл ca. cer - корневой сертификат Удостоверяющего центра. Ссылки на сайт в сети Интернет и на реестр сертификатов пользователей данного УЦ, (например, http://ca. iac. spb. ru/partners. php).
Прикрепленный файл UCSMC. crl - список отозванных сертификатов УЦ. Ссылка на сайт в сети Интернет, где УЦ размещает такой файл для общего доступа (http://......).
Согласно 94-ФЗ "В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик, уполномоченный орган в тот же день обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.». Прошу Вас подтвердить получение нашей заявки.
Ставлю Вас в известность, что Вы обязаны принять Заявку в форме электронного документа даже при отсутствии технических средств (возможностей). Проверка подлинности ЭЦП - на Ваше усмотрение, такая проверка не является обязанностью Заказчика в рамках 94-ФЗ. Прикрепленные файлы с заявкой на участие в запросе котировок открываются и читаются стандартными программами.
Верификацию нашей ЭЦП можно произвести двумя путями:
1. По указанной выше ссылке удостовериться об отсутствие данной ЭЦП в списке отозванных сертификатов либо найти нашу ЭЦП, выданную на имя <фамилия имя отчество>, в реестре сертификатов пользователей. Внимание: данный сервис доступен только после 13 (указать реальное время) часов ежедневно.
2. Скачать прикрепленный к данному письму либо по указанной выше ссылке файл ca. cer (Корневой сертификат), установить его (правой кнопкой мыши - на файл и выбрать "Установить сертификат…"). Установить ххххххх(650001001).cer (сертификат ЭЦП, которой подписана заявка на участие в запросе котировок). Установить UCSMC. crl (список отозванных сертификатов). При правильном порядке действий и при использовании стандартных почтовых программ (например, Outlook Express), настроенных должным образом на работу с ЭЦП, верификация ЭЦП происходит автоматически.
Примечание: все имена файлов в котировочной документации (форма электронного письма, сопровождающего заявку на участие в запросе котировок в форме электронного документа с ЭЦП) приведены для примера и участнику размещения заказа следует использовать реальные имена своих направляемых файлов.
Мэр Анивского городского округа
Приложение 1
к запросу котировок
от 24 августа 2011 г.
Утверждаю: | ||
Вице-мэр Анивского городского округа | ||
____________________ |
Техническое задание
Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива
Лавочка «Садовая» или эквивалент:
Комплектация, тех. описание: боковины окрашенные бетонные армированные, размеры не менее 920х870х100 мм., 3 поперечины из металлической трубы диаметром 20 мм., сиденье брус деревянный шлифованный окрашенный, размер не менее 1850х50х50 мм., крепление бруса к боковинам анкерными болтами.
Урна:
Комплектация, тех. описание: неокрашенная, бетонная, размеры не менее 500х480х380 мм. на боковых поверхностях рельефный орнамент, внутри урны ведро металлическое оцинкованное, размеры не менее 480х430х330 мм.
Место установки | Установка урн бетонных | Установка скамеек бетонных |
ул. Ленина | ||
Сквер напротив МОУ СОШ №1 | 4 | 4 |
Возле аптеки () | 2 | 1 |
ул. Калинина | ||
Сквер напротив здания дома детского творчества | 10 | 5 |
Тротуар напротив базы КЭЧ | 2 | 1 |
Остановка автобусов возле магазина «Сакура» () | 3 | 2 |
Итого | 21 ед. | 13 ед. |
Приложение
к запросу котировок
от 01.01.01 года
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
Дата __________________2011 г.
Кому: Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» Сахалинской области.
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ: Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива.
(согласно – приложения № 1 к настоящей котировочной заявке). (Для субъектов малого предпринимательства).
Наименование участника размещения заказа - _____________________________________
Место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:______________________________
КПП:______________________________
Настоящей котировочной заявкой подтверждаю отсутствие в предусмотренном Федеральным законом 94-ФЗ от 01.01.01 года реестре недобросовестных поставщиков сведений о нашей компании.
Цена предложения ________________________________ рублей.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: с учетом налогов и сборов, транспортных расходов, материалов и других затрат, необходимых для выполнения муниципального контракта.
Место выполнения работ: г. Анива: ул. Калинина, ул. Ленина.
Срок выполнения работ:
__________________________________________________________.
Сроки и условия оплаты: Расчет производится в безналичной форме в течение 30 рабочих дней со дня поступления счета (счета-фактуры) (2 экз.) Заказчику на основании предъявленных актов выполненных работ по формам КС-2 (4-х экз.) и КС-3 (в 4-х экз.) в том числе после устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки работ дефектов.
Настоящей заявкой подтверждаем, что_____________________________________ является
(наименование организации - участника размещения заказа)
субъектом малого предпринимательства.
Настоящей заявкой подтверждаем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) __________________________________не превышает _______________________%, доля
(наименование организации - участника размещения заказа) (значение указать цифрами и прописью)
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства не превышает _______________________%.
(значение указать цифрами и прописью)
Настоящей заявкой подтверждаем, что средняя численность работников за предшествующий календарный год в_________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа)
не превышает предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства (до ста человек включительно).
Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, на указанную сумму по указанным ценам в соответствии с условиями на выполнение работ по установке дорожных знаков, указанными в Вашем извещении.
Дополнительная информация (контактное лицо, телефон) _________________
______________________ ______________________
(должность) М. П. (ФИО, подпись)
Приложение
к котировочной заявке
от __________ 2011 года
Техническое задание
Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива
Лавочка «Садовая»:
Комплектация, тех. описание: боковины окрашенные бетонные армированные, размеры 920х870х100 мм., 3 поперечины из металлической трубы диаметром 20 мм., сиденье брус деревянный шлифованный окрашенный, размер 1850х50х50 мм., крепление бруса к боковинам анкерными болтами.
Урна 7.3:
Комплектация, тех. описание: неокрашенная, бетонная, размеры 500х480х380 мм. на боковых поверхностях рельефный орнамент, внутри урны ведро металлическое оцинкованное, размеры 480х430х330 мм.
Место установки | Установка урн бетонных | Установка скамеек бетонных |
ул. Ленина | ||
Сквер напротив МОУ СОШ №1 | 4 | 4 |
Возле аптеки () | 2 | 1 |
ул. Калинина | ||
Сквер напротив здания дома детского творчества | 10 | 5 |
Тротуар напротив базы КЭЧ | 2 | 1 |
Остановка автобусов возле магазина «Сакура» () | 3 | 2 |
Итого | 21 ед. | 13 ед. |
Дополнительная информация (контактное лицо, телефон) _________________
______________________ ______________________
(должность) М. П. (ФИО, подпись)
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № К15
Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива
___.___. 2011г. г. Анива
Администрация муниципального образования «Анивский городской округ», именуемая в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт на основании ________________________________________ от __.___.2011г. о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предмет контракта: Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива.
1.2. Подрядчик обязуется в обусловленные с Заказчиком сроки произвести установку малых форм внешнего благоустройства в г. Анива согласно технического задания (Приложение 1), (далее - работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, установленных настоящим контрактом.
1.3.Подрядчик гарантирует качество и надежность произведенных им работ.
1.4. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по 15.09.2011г.
1.5. Место выполнения работ: г. Анива: ул. Калинина, ул. Ленина.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ Подрядчика по настоящему договору составляет _____ (сумма прописью) рублей, ________.
2.2. Расчет производится в безналичной форме в течение 30 рабочих дней со дня поступления счета (счета-фактуры) (2 экз.) Заказчику на основании предъявленных актов выполненных работ (в 4-х экз.) в том числе после устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки работ дефектов.
3. Порядок приемки работ
3.1. Приемка работ осуществляется на месте производства работ согласно приложению №1, представителями Заказчика и Подрядчика, на основании двухстороннего акта выполненных работ, подписанного представителями сторон.
3.2. При осуществлении приемки, представитель Заказчика обязан осмотреть принимаемую работу, проверить ее количество, качество и совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие работ.
3.3. В случае обнаружения в проведенной работе недостатков или иных несоответствий условиям контракта и приложению 1, Заказчик, не позднее чем в десятидневный срок, письменно уведомляет об этом Подрядчика.
4. Обязательства сторон.
4.1. Подрядчик обязуется
4.1.1. Произвести работы согласно Приложению 1, в полном объеме, а так же в установленные Заказчиком сроки.
4.1.2. При обнаружении дефектов в работе, Подрядчик обязан произвести работы по устранению данных дефектов за свой счет.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять работы по акту приемки, подписанному представителями обеих сторон, в течение пяти дней со дня уведомления Подрядчиком о ее производстве.
4.2.2. Оплатить работу Подрядчика с учетом пункта 4.1.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени).
5.2. За задержку расчетов по выполненным работам Заказчиком уплачивается Подрядчику пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы соответствующего платежа, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.3. За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 1.2., 4.1., 6.4. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой пени равен одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
5.5. Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.6. Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта.
5.7. Подрядчик не несет материальной ответственности и не возмещает Заказчику убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате
а) стихийных бедствий:
- пожара;
- наводнения;
- других стихийных бедствий, нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящим от Сторон причинам;
б) гражданских волнений, забастовок, военных действий.
6. Срок действия контракта и прочие условия.
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
6.2. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по 15.09.2011г.
6.3. Работы могут быть выполнены досрочно.
6.4. Гарантийный срок по выполненным работам устанавливается: 12 месяцев.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
6.6. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.7. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с ГК РФ и иным действующим законодательством РФ.
6.9. К настоящему контракту прилагается - Техническое задание – Приложение 1;
6.10. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» Юридический адрес: 694030 г. Анива ул. т. бухгалтерии: (42 441) 4-03-01, т./ф. пр.: 5-13-28 , Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК , сч.40204810000130000004, /01902000040 |
ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик» «Подрядчик»
Мэр Анивского городского округа
___________________ .
М. П. М. П.
Приложение
к муниципальному контракту № К15
от ____. ____ 2011г.
Техническое задание
Установка малых форм внешнего благоустройства в г. Анива
Лавочка «Садовая»:
Комплектация, тех. описание: боковины окрашенные бетонные армированные, размеры 920х870х100 мм., 3 поперечины из металлической трубы диаметром 20 мм., сиденье брус деревянный шлифованный окрашенный, размер 1850х50х50 мм., крепление бруса к боковинам анкерными болтами.
Урна
Комплектация, тех. описание: неокрашенная, бетонная, размеры 500х480х380 мм. на боковых поверхностях рельефный орнамент, внутри урны ведро металлическое оцинкованное, размеры 480х430х330 мм.
Место установки | Установка урн бетонных | Установка скамеек бетонных |
ул. Ленина | ||
Сквер напротив МОУ СОШ №1 | 4 | 4 |
Возле аптеки () | 2 | 1 |
ул. Калинина | ||
Сквер напротив здания дома детского творчества | 10 | 5 |
Тротуар напротив базы КЭЧ | 2 | 1 |
Остановка автобусов возле магазина «Сакура» () | 3 | 2 |
Итого | 21 ед. | 13 ед. |
ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик» «Подрядчик»
Мэр Анивского городского округа
___________________ .
М. П. М. П.
Обоснование начальной цены:
