2.1.4. Соблюдать правила безопасного ведения работ, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.
2.1.5. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.
2.1.6. По первому требованию «Заказчика» устранять за свой счет возникшие дефекты в период гарантийного срока при правильной эксплуатации объекта.
2.1.7. Информировать «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
2.1.8. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
2.1.9. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
2.1.10. «Подрядчик» вправе сдать объект досрочно по соглашению с «Заказчиком».
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в соответствии с представленными актами выполненных работ.
2.2.2. Обеспечить свободный доступ к объекту работ.
2.2.3. Выделить полномочного представителя (куратора) для приемки работ на объекте.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика».
2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые «Подрядчиком» либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- не соответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
- не соответствия выполняемых работ техническому заданию;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока с составлением актов.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения извещения «Подрядчика» об окончании работ обязан осмотреть и принять результат выполненных работ и совместно с представителями органов местного самоуправления, «Подрядчика», подписать акт сдачи-приемки. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.
3.2. «Подрядчик» устраняет выявленные недостатки в ходе приемки работ безвозмездно в установленные сроки и повторно сдает работы.
3.3. Двухсторонний акт сдачи-приемки работ является основанием для окончательных расчетов за выполненный объем работ.
3.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ «Подрядчик» согласовывает и визирует представителем домового комитета, представителем администрации района.
4. Качество выполняемых работ
4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам, техническим требованиям, нормам и правилам, принятым для данного вида подрядных работ.
4.2. Гарантийный срок результата работы устанавливается _______________лет со дня подписания акта приема-передачи объекта в эксплуатацию в соответствии со СНиП в том числе по видам работ: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
4.3. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – все стороны поровну.
4.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на «Подрядчика».
5. Сумма контракта. Порядок расчетов
5.1. Стоимость всех поручаемых «Подрядчику» работ, обозначенных в пункте 1.1., определяется сторонами в пределах цены, установленной комиссионным отбором, на основании согласованной и утвержденной сметы и составляет _______________________________________
___________________________________________________________________________________, в том числе НДС ____________________________________________________________________.
5.2. На период выполнения работ стоимость их является неизменной.
5.3. «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» аванс в размере 30 % от цены договора подряда на приобретение материалов.
5.5. Оплата производится согласно акта выполненных работ (по форме КС-2) за фактически выполненный объем работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок.
5.6. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями «Заказчика», согласно акта выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и счета-фактуры «Подрядчика».
6. Ответственность сторон
6.1. Если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступления от требований «Заказчика», предусмотренных конкурсной документацией, ухудшение качества работы, то по требованию «Заказчика» он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки.
6.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ «Подрядчик» платит «Заказчику» за каждый день просрочки пени в размере 0,3 % от стоимости работ вплоть до исполнения работы.
6.3. Если «Подрядчик» своевременно не приступил к выполнению работы, кроме случаев, не зависящих от Подрядчика», или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок или качество работ не удовлетворяет «Заказчика», «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и поручить выполнение другому «Подрядчику», в пределах принятой комиссией проектно-сметной документации, поставив в известность комиссию по проведению комиссионного отбора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, решения органов местного самоуправления и иных органов власти, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение трех календарных дней.
7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8. Срок действия договора. Порядок разрешения споров
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до момента исполнения сторонами всех его условий, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением сторон.
8.2. Дополнительным соглашением считается документ, подписанный обеими сторонами.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.
8.4. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Прочие условия
9.1. На период ремонта «Подрядчик» обязан выставлять временные защитные ограждения.
9.2. «Заказчик» не обязан предоставлять бытовые помещения.
9.3. «Подрядчик» обязан содержать территорию, находящуюся в зоне ремонта, в чистоте и своевременно вывозить строительный мусор.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Подрядчик» «Заказчик»
ТСЖ «65 лет Победы» | |
юр. Адрес: 606427 Балахнинский р-н, пос. Лукино, ул. Победы д.4 кв.7 | |
Банк____________________ | |
г. Балахна | |
р/счет ____________________ | |
кор. счет: ____________________ | |
ИНН __________ | |
КПП _________ | |
БИК ________ | |
Тел. ______________ | |
Подпись от Подрядчика: Подпись от Заказчика:
________________/_____________________/ ___________________ /____________/
М. П. М. П.
Извещение
о проведении комиссионного отбора
подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов № 2, №3, №4, №5, №6 ТСЖ «65 лет Победы» по ул. Победы пос. Лукино Балахнинского района
ТСЖ «65 лет Победы» проводит комиссионный отбор исполнителей работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада д. №2,3,4,5,6 по ул. Победы пос. Лукино
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора комиссионного отбора – ТСЖ «65 лет Победы»
- Телефон 5-24-01
- Почтовый адрес: Балахнинский р-н, пос. Лукино ул. Победы д.4 кв.7
- Фактический адрес: Балахнинский р-н, пос. Лукино ул. Победы д.4 кв.7
2. Форма торгов - комиссионный отбор.
3. Источник финансирования заказа: средства собственников помещений в многоквартирном доме, субсидии из местного бюджета Балахнинского муниципального района на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
4. Предмет комиссионного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:
№ лота | Адрес | Вид работ | Объем | Начальная (максимальная) стоимость работ |
1 | пос. Лукино, ул. Победы д.2 | 1. ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 4 | 531978,89 |
2. ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 39 | |||
3. ремонт крыши | 365 | |||
4. утепление и ремонт фасада | 374 | |||
2 | пос. Лукино, ул. Победы д.3 | 1. ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 6 | 525908,46 |
2. ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | |||
3. ремонт крыши | 352,2 | |||
4. утепление и ремонт фасада | 360 | |||
3 | пос. Лукино, ул. Победы д.4 | 1. ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 24,5 | 574924,71 |
2. ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 56 | |||
3. ремонт крыши | 371,6 | |||
4. утепление и ремонт фасада | 362 | |||
4 | пос. Лукино, ул. Победы д.5 | 1. ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 18 | 539043,39 |
2. ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24,5 | |||
3. ремонт крыши | 357,3 | |||
4. утепление и ремонт фасада | 367 | |||
5 | пос. Лукино, ул. Победы д.6 | 1. ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 72 | 980944,04 |
2. ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 85 | |||
3. ремонт крыши | 735 | |||
4. утепление и ремонт фасада | 591 |
5. Гарантийный срок - не менее 3 лет.
6. Срок выполнения работ – до 31.12.2010г
7. Список требуемых документов заявки на участие в отборе:
Изложен в документации комиссионного отбора.
8. Инструкция для участников отбора:
Изложен в документации комиссионного отбора.
9. Условия договора – Изложен в документации комиссионного отбора.
10. Срок, место и порядок предоставления документации - документация комиссионного отбора предоставляется организатором размещения заказа по вышеуказанному адресу в течение 2-х рабочих дней со дня получения письма-заявки, поданного в письменной форме.
11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Заявки на участие в комиссионном отборе подаются по установленной форме по адресу: пос. Лукино ул. Победы д.24 в срок 8-00ч до 17-00ч по московскому времени с 12 августа 2010г до 12 сентября 2010г в порядке, установленном настоящей документацией.
12. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе по адресу: Балахнинский р-н, пос. Лукино ул. Победы д.24 в 10 часов 00 минут по московскому времени «13» сентября 2010 года в порядке, установленном настоящей документацией.
ТСЖ «65 лет Победы»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
