Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии) (стр. 12 )

Документы представил	________________ (подпись)	«___» _________ 20__г.	__________________ (фамилия и инициалы)
Документы принял	________________ (подпись)	«___» _________ 20__г.	__________________ (фамилия и инициалы)

Приложение 14

Сведения

об опыте работы, содержащие перечень выполненных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на объектах капитального строительства

№ п/п	Заказчик работ	Выполняемая функция (генподряд, подряд, субподряд	Название объекта (в соответствии с договором)	Виды работ, выполненные на объекте	Сроки выполнения работ
по договору	фактически

_______________________ ___________________ ______________________

(должность руководителя

/инд. предприниматель) (подпись) (фамилия и инициалы)

М. П.

« » __________20__ г.

ВНИМАНИЕ!

1. В настоящих Сведениях представляется информация о видах работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и для выполнения которых кандидат намерен получить допуск. Сведения содержат информацию о выполненных работах на объектах капитального строительства за предшествующие два года.

2. Настоящие Сведения представляются в обязательном порядке:

- для получения свидетельства о допуске к виду (видам) работ, согласно Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. В настоящие Сведения не вносится информация об объектах, на которых на момент подачи заявления ведутся работы.

4. Документы, которые предоставлены на нескольких листах, заверяются следующим образом:

- каждый лист заверяется печатью и подписью руководителя/индивидуального предпринимателя или все листы прошиваются и на обратной стороне последнего листа проставляются печать и подпись руководителя/индивидуального предпринимателя.

Приложение 15 (ЮЛ)

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о взаимных обязательствах

г. Санкт-Петербург ___ ______________ 20___ г.

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – «Ассоциация»), именуемая в дальнейшем «Сторона 1», , действующего в соответствии с Уставом и ______________________________________

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» в лице _____________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, вместе именуемые «Стороны»,

руководствуясь Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.01.2001 г. , Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными законами и обязательными для применения нормативно-правовыми актами о саморегулируемых организациях, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными в порядке исполнения действующего законодательства,

в связи с подачей Стороной 2 Стороне 1 заявления о принятии в члены Ассоциации, Стороны заключили настоящее Соглашение о следующем.

1. Стороны принимают на себя и исполняют следующие взаимные обязательства.

1.1. Сторона 2:

1) прилагает к заявлению о приеме в члены Ассоциации документы, необходимые для оформления приема в Ассоциации и выдачи свидетельства о допуске к заявленным видам работ, необходимые для ведения реестра членов Ассоциации и для размещения необходимой информации на сайте Ассоциации в сети Интернет.

2) в течение не более 10 дней со дня получения извещения Стороны 1 о согласии с оформлением приема Стороны 2 в члены Ассоциации вносит на указанные ей Стороной 1 банковские счета

- вступительный взнос в сумме __________ (_____________________) рублей по реквизитам:

р/сч 40703810210060008350 в филиале № 000 ВТБ24 (ПАО), г. Санкт-Петербург

,

- периодические членские взносы в сумме ________ (________________) рублей по реквизитам:

р/сч 40703810210060008350 в филиале № 000 ВТБ24 (ПАО), г. Санкт-Петербург

,

- платеж в компенсационный фонд в сумме ________ (________________) рублей по реквизитам:

р/сч 40703810310060018350 в филиале № 000 ВТБ24 (ПАО), г. Санкт-Петербург

,

Внесение указанных платежей Сторона 2 подтверждает передачей Стороне 1 копий платежных поручений, принятых банком к оплате.

3) в течение не более 10 дней со дня подписания настоящего Соглашения предоставляет документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.2.Сторона 1:

1) принимает и рассматривает в установленном порядке заявление Стороны 2 о приеме в члены Ассоциации, а именно, на основании представленных документов проводит их проверку и в установленный срок дает заключение о соответствии Стороны 2 условиям допуска к работам, указанным в ее заявлении, принимает решение о согласии с оформлением приема Стороны 2 в члены Ассоциации, извещает об этом решении Сторону 2;

2) после исполнения Стороной 2 обязательств по настоящему Соглашению Сторона 1 выдает Стороне 2 свидетельство о допуске к работам, указанным в ее заявлении о приеме в члены с Ассоциации в случае соответствия Стороны 2 требованиям к выдаче свидетельств к соответствующим видам работ;

3) осуществляет деятельность в интересах Стороны 2 в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Партнерства, включая деятельность по контролю и применению мер дисциплинарной ответственности, установленную законодательством.

2 Ответственность Сторон.

1) При нарушении Стороной 2, хотя бы одного из принятых на себя настоящим Соглашением обязательств, Сторона 1 принимает решение об исключении Стороны 2 из членов Ассоциации или об отказе Стороне 2 в приеме в члены Ассоциации. Сторона 1 имеет право обратиться за взысканием со Стороны 1 указанных выше взносов и платежей в судебном порядке по истечении одного месяца по прохождении сроков, указанных в настоящем Соглашении.

2) Сторона 1 возмещает Стороне 2 любой ущерб, причиненный своими неправомерными действиями или бездействием при исполнении своих обязательств.

3) Споры по исполнению настоящего Соглашения рассматриваются Сторонами путем переговоров либо обращением в Арбитражный Суд. Обращению Сторон в Суд должно предшествовать предъявление письменных требований об исполнении обязательств и условий настоящего Соглашения.

4) В остальных правоотношениях по настоящему Соглашению Стороны руководствуются действующим законодательством и обычаями делового оборота.

3. Срок действия Соглашения

Соглашение начинает действовать с момента его подписания или числа, указанного на первом листе Соглашения.

Соглашение прекращает действовать при исполнении Сторонами всех указанных в нем обязательств.

Действие Соглашения может быть прекращено по письменному соглашению Сторон либо по решению Арбитражного Суда.

4. Подписи и реквизиты Сторон

Сторона 1

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»

Юридический адрес: 187320 Ленинградская область.,

Фактический адрес: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., оф.214

, / 470601001

р/сч 40703810210060008350 в филиале № 000 ВТБ24 (ПАО), г. Санкт-Петербург

,

__________________

М. П.

Сторона 2

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

_____________ (___________________)

М. П.

Приложение 16 (ИП)

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о взаимных обязательствах

г. Санкт-Петербург ___ ______________ 20___ г.

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – «Ассоциация»), именуемая в дальнейшем «Сторона 1», , действующего в соответствии с Уставом и индивидуальный предприниматель

_________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2» в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании __________________________________________________, вместе именуемые «Стороны»,

руководствуясь Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.01.2001 г. , Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными законами и обязательными для применения нормативно-правовыми актами о саморегулируемых организациях, Уставом и иными внутренними документами Партнерства, утвержденными в порядке исполнения действующего законодательства,