Контракт № _ на ремонт инженерных сетей (водопровод) г. Волгоград

Контракт № _____

на ремонт инженерных сетей (водопровод)

г. Волгоград  «___»__________ 2016 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда», именуемое в дальнейшем – Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________

, действующего на основании _________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ст. 93 ч. 1 п.5 от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о ниже следующем:»

Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить: ремонт инженерных сетей (водопровода) в МОУ Гимназии № 6 по улице Изобильной, 16, г. Волгограда (далее - объект) в соответствии с локальным сметным расчетом (далее – сметная документация) согласно Приложению № 1, являющим неотъемлемой частью настоящего контракта, с действующими строительными нормами и правилами и другими нормативными документами. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ согласно условиям контракта.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами, средствами и транспортом. Работы считаются выполненными с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ формы КС-2 и справки выполненных работ формы КС-3.

1.3. Изменение предмета контракта не допускается.

1.4. Срок выполнения работ: 3 рабочих дня с момента получения авансового платежа 30 %.

2. Обязанности сторон

       2.1 Подрядчик обязан:

       2.1.1. Выполнить работы своими силами и средствами с применением современных материалов, согласно локально-сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

       2.1.2. Осуществлять доставку материалов на объект.

       2.1.3. Своими силами и за свой счет осуществлять складирование материалов, изделий и конструкций в помещении, предоставленном Заказчиком, а также обеспечить их сохранность до приемки выполненных работ.

       2.1.4. Обеспечить сохранность выполненных работ до их приёмки.

       2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.

       2.1.6. Осуществлять своими силами и за свой счет регулярный вывоз и утилизацию мусора в период проведения, и после окончания работ (в двухдневный срок).

       2.2. Заказчик обязан:

       2.2.1. Предоставить помещение Подрядчику для складирования материалов, изделий, конструкций.

       2.2.2. Принять результаты работ по акту подписанными уполномоченными представителями сторон.

       2.2.3. Оплатить Подрядчику результаты работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

       2.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ отказаться от исполнения контракта без возмещения Подрядчику убытков в случае систематического (более двух раз) несоблюдения Подрядчиков условий контракта, а также в случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение десяти календарных дней, или приостановил выполнение работ. В данном случае контракт считается прекращенным с момента указанного в уведомлении Заказчика.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

       3.1. Цена по настоящему контракту составляет 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) 00копеек, в том числе НДС 15 254,24 рублей (пятнадцать тысяч двести четыре рубля) 24 копейки.

       3.2. Заказчик производит оплату по контракту после подписания актов выполненных работ формы КС-2 и справки выполненных работ формы КС-3, по мере поступления финансирования.

       3.3. «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Исполнителя» аванс в размере 30 % стоимости выполненных работ с момента получения счета от Исполнителя. Оставшуюся в размере 70 % Заказчик оплачивает после окончания выполнение ремонтных работ и подписания актов выполненных работ, при наличии соответствующего бюджетного финансирования по данной статье расходов.

       3.4. Источник финансирования: субсидия на иные цели из бюджета г. Волгограда.

4. Гарантийные обязательства

       4.1. Срок гарантии для результатов составляет 1 год с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

       4.2. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком, а также использованные Подрядчиком материалы.

       4.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата работ до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

       4.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Заказчик обязан сообщить Подрядчику, а Подрядчик в течение одного рабочего дня обязан выслать полномочного представителя для составления акта, в котором указываются все обнаруженные недостатки и сроки их устранения.

       4.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 4.3. контракта,  не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

       4.6. При необоснованном отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и становится обязательным для Подрядчика.

5. Форс-мажор

       5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как-то: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, военные действия, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после заключения настоящего контракта, при условий, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

       5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.

       5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, при этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

       5.4. Сторона, принявшая решение об отказе от дальнейшего исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о невозможности исполнения обязательств в силу возникновения указанных в п. 5.1. контракта обстоятельств.

6. Ответственность сторон

       6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, о чём уведомить Подрядчика.

       6.2. В случае некачественного выполнения работ, Заказчик вправе отстрочить оплату за работу, на количество дней соответствующих устранению выявленных недостатков.

       6.3. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на объекте мусор, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты вывоза мусора с объекта.

       6.4. Оплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

       6.5. Споры по настоящему контракту разрешаются с соблюдением претензионного порядка с ответом другой стороны в течение семи рабочих дней с момента получения.

       6.6. При не достижении согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

7. Срок действия контракта

       7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до 31.12.2016 г., в части расчетов действует до полного исполнения.

8. Сдача и приемка работ

       8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ, обязаны в течение трех дней приступить к приемке выполненных работ.

       8.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

9. Заключительные положения

       9.1. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, фактического местонахождения.

       9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без письменного согласия на то других Сторон.

       9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

       9.4. Все приложения и дополнения к настоящему контракту являются неотьемлемой его частью.

       9.5. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего контракта, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации, с учётом положений действующего бюджетного законодательства, иными нормативными актами, регулирующими данный вид работ.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда» 400026, 6 Р/счет 40701810900003000001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г ВОЛГОГРАД Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ гимназия № 6 ) Директор МОУ гимназии № 6 ________________ /