Россия, 430006: Саранск, Александровское шоссе 13 (стр. 4 )

4.4.Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а также иными способами, не запрещёнными действующим законодательством и согласованными сторонами.

4.5. Стороны допускают толеранс (отступление) + ____%  (не более 10%)от указанного в Спецификации (Приложение ) количества Товара.

Оплата за Товар производится исходя из стоимости фактически принятого Покупателем количества Товара. Перегруз в указанных выше пределах подлежит принятию и оплате Покупателем в срок, согласованный сторонами для той партии продукции, в которой произошел перегруз, и засчитывается Поставщиком в счет объемов поставки в будущих периодах. Штрафные санкции за недопоставку в пределах толеранса по партиям в период поставки не применяются» (пункт применяется только по поставкам товара наливом, навалом, насыпью, негабаритного товара: трубы, металлопрокат и только по согласованию с управлением логистики).

4.6. Покупатель вправе уменьшить объемы поставок без увеличения стоимости со стороны Поставщика за единицу продукции.

Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За просрочку поставки/ недопоставку Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара с учётом НДС  за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. Оплата неустойки производится Поставщиком добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.

5.3. В случае задержки платежа за поставленный и принятый Покупателем Товар по вине Покупателя сверх сроков, установленных в настоящем Договоре, Покупатель выплачивает Поставщику проценты в размере, установленном ст. 395 ГК РФ. Оплата процентов производится Покупателем добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества/комплектности, который не может быть заменен либо доукомплектован  Поставщиком, он возмещает стоимость некачественного/некомплектного Товара в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественного/некомплектного Товара с учётом НДС. Оплата штрафа выполняется Поставщиком добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.

5.5. При нарушении Поставщиком срока устранения недостатков, доукомплектования и (или) срока замены некачественного Товара,  установленного Покупателем в Акте, оформленном в соответствии с п.2.4. Договора, Поставщик обязан уплатить  неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора с учётом НДС за каждый день просрочки с даты, установленной Покупателем для устранения недостатков и (или) замены Товара. Оплата неустойки производится Поставщиком добровольно либо на основании вступившего в законную силу решения суда.

5.6. В случае, когда Поставщик не исполняет в установленный срок обязанность по передаче предварительно оплаченного (частично оплаченного) Товара на сумму предварительной оплаты (авансового платежа) подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня получения  денежных сумм от Покупателя. /применять при наличии аванса/

Срок действия настоящего Договора и порядок расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств договора.

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без судебного разбирательства путем направления письменного уведомления Поставщику  в случае просрочки  поставки, недопоставки Товара (партии Товара) или поставки некачественного товара.

Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия по  Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Истца.

7.2. В части не урегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

Прочие условия

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2.  Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Уступка права требования по Договору без письменного согласования Покупателя не допускается.

При отсутствии письменного согласия Покупателя, Поставщик не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и (или) иные обременения, касающиеся Товара/предмета Договора, в том числе не допускается обременения (уступка прав) в отношении каких-либо имущественных прав в отношении Товара и/или Технической, Эксплуатационной или Исполнительной документации.

а) В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости всего поставляемого по Договору Товара.

б) В случае если Покупателю будет предъявлено какие-либо требования со стороны третьих лиц и (или) станет известно о наличии прав у третьих лиц, возникших в результате заключения сделок Поставщиком, запрет на которые установлен в соответствии с настоящим пунктом, то Поставщик, помимо штрафа, установленного в подпункте а) настоящего пункта Договора, обязан выплатить Покупателю штраф в размере, соответствующем сумме такой сделки.

Стороны особо отмечают, что Покупатель на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Поставщику согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Покупателя выдать такое согласие.

Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Поставщика в соответствии с настоящим пунктом Договора, к Поставщику не будет применяться ответственность, установленная Договором.

8.4. Зачёт взаимных однородных требований допускается только по письменному согласованию сторон.

8.5. Подтверждение аутентичности текста Договора осуществляется путём парафирования каждой страницы двух экземпляров Договора юридической службой Покупателя.

8.6. Неотъемлемой частью Договора является:

- Приложение – Спецификация.

9.  Реквизиты сторон

«ПОСТАВЩИК»: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ____________________  _________________  М. П.

«ПОКУПАТЕЛЬ»: Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» Юридический адрес: 430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д.29 Почтовый адрес:  430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д.29 р/счет 40702810539010100717 в Мордовском отделении № 000 Сбербанка России (ОАО) к/счет 30101810100000000615   __________________  _______________   М. П.

Приложение к договору поставки

от «___»_________ 2014г. №______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Грузополучатель	Срок поставки (месяц, год)	Цена за ед. Товара (в руб. с НДС)	Сумма оплаты за поставленный Товар (в руб. с НДС)	Срок оплаты (месяц, год)
Всего по Товару №1:
Всего по Товару №2:
ИТОГО с НДС 18%:
К оплате по договору за месяц:

  «ПОСТАВЩИК»                                                «ПОКУПАТЕЛЬ»

_________________/ __________ /          _________________ /_____________/

М. П.  М. П.