КОНТРАКТ №_______
на поставку
г. Москва «____» ____________ 201____ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании доверенности ___________ от _____________ г., с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании п._________ ч. 1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий контракт (далее по тексту «Контракт»), о нижеследующем:
Предмет Контракта
В соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик обязуется осуществить поставку _______________________ Заказчику (далее «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары. Наименования, цены, количество Товара, необходимого для осуществления поставки, определены в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту). Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц. Товар должен быть новым, нигде ранее не использованным. Переход права собственности на товары от Поставщика к Заказчику происходит в момент передачи партии Товара и подписания товарных накладных. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, протоколы санитарно-химических испытаний, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки, качественные удостоверения, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством в РФ.
2. Качество товара и Упаковка
2.1. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке и должен быть разрешен к применению в установленном порядке.
Качество Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.
2.2. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с информацией на русском языке.
2.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Поставка осуществляется силами Поставщика Заказчику по адресу: _________________________________. Поставщик также обеспечивает перевозку, доставку и разгрузку Товара. Поставка Товара осуществляется в течение _____________________ дней с момента заключения настоящего Контракта. Поставка Товаров должна осуществляться с понедельника по пятницу, с 10 до 17 часов (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников). Время поставки должно предварительно согласовываться с Заказчиком. Поставщик самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара на склад Заказчика. Поставщик в день доставки Товаров по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные и счета-фактуры. Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п. п. 1.5 и 3.5 Контракта, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение _____________________ рабочих дней после получения им Товара и документов, предусмотренных в п. п. 1.5 и 3.5 Контракта. В течение указанного срока Заказчик проводит экспертизу Товаров в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ. Заказчик должен проверить количество, комплектность и соответствие поставленного Товара, о выявленных несоответствиях Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу. В случае неполной поставки или поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, замены или возврата Товара ненадлежащего качества в течение всего гарантийного срока Товара, а в том случае, когда гарантийный срок на Товар не установлен – в течение срока действия Контракта и в течение одного года после истечения срока его действия. В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного/некачественного Товара по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение ______ рабочих дней с момента получения требования допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар. Товары считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания товарных накладных. По соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.
4. ЦЕН оплаты поставляемого товара
Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и составляет _______________ ( _________________________ ), в том числе НДС ___ % ___________________.
Цена Контракта определяется на основании Спецификации (Приложение к настоящему Контракту).
Цены на Товары включают транспортные, таможенные и иные расходы Поставщика, связанные с поставкой и разгрузкой Товара по настоящему Контракту, а также все налоги и сборы, подлежащие к уплате Поставщиком. Оплата по настоящему Контракту проводится в безналичной форме за фактически поставленные Товары на основании подписанных Сторонами товарных накладных, в течение _______________ рабочих дней после предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика товарных накладных, счета-фактуры и счета на оплату, срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления отсутствующего документа. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий Контракта. По соглашению Сторон предусмотренное Контрактом количество Товара может быть изменено (увеличено или уменьшено), но не более чем на десять процентов. При поставке дополнительного количества Товара Стороны вправе увеличить цену Контракта пропорционально количеству дополнительного Товара исходя из установленной в Расчете цены контракта цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, установленной в Расчете цены контракта.5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
5.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания настоящего Контракта и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.
6. Штрафные санкции
За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплаты штрафа в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены Контракта (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 000 от 01.01.2001). В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на да|у уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней Просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки! и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику письменное требование о выплате штрафа в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены Контракта (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 000 от 01.01.2001). Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для любой из Сторон нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Контракту и не зависящие от воли Сторон. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта по соглашению Сторон в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически поставленных Поставщиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Товаров.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Контрактом. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту силами Поставщика, в случаях:
- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;
- Поставщик не выполнит какие-либо из своих обязательств по Контракту;
- существенного нарушения требований к качеству Товара;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
В случае если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным законодательством РФ и п.9.6. настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление об отказе в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему Контракту силами Поставщика.9. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
9.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что поставленный Товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, устанавливается не менее срока, установленного производителем.
9.2. Поставщик гарантирует наличие и представление инструкций по применению поставленного товара и другой документации на русском языке.
9.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям Контракта в период гарантийного срока Заказчик не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.
9.4. При получении уведомления Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного товара (его части) и без расходов со стороны Заказчика, если не докажет, что они возникли после его передачи вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, а также действия третьих лиц или непреодолимой силы.
9.5. Поставщик за свой счет своими силами либо силами третьих лиц обязан осуществлять замену ненадлежащего товара на аналогичный товар, надлежащего качества.
9.6. Поставщик гарантирует, что он соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупок, в том числе, что:
1) Поставщик соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товаров, предусмотренных настоящим Контрактом;
2) в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) у Поставщика отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, и административное наказание в виде дисквалификации;
5) в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствует информация о Поставщике, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика;
6) Поставщик соответствует иным требованиям к участникам закупок, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разногласия, возникающие в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы согласно действующему законодательству РФ. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия, необходимых мер. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Контракта, а также в случае реорганизации одной из Сторон Контракта, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 10.6 настоящего Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:Приложение - Спецификация;
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК |
ФГБОУ ВПО "РЭУ им. " Адрес: 117997, г. Москва, Стремянный пер., дом 36 / ОКТМО 45376000 Х72790 Банк: Отделение 1 Москва |
Проректор
_____________________
