Контракт № _

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _________

г. Нижний Тагил        «_____»______________201___ г.

Во исполнение Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » и на основании протокола  ______________________________________________________

(№ извещения _____) от «____» __________20 ___ года,

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  директора Логуновой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий  контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика изделия из стали на пищеблок (далее по тексту – Товар) количество и характеристики которого определены настоящим  договором и Спецификацией (Приложение ) и техническим заданием (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные контрактом. Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ввезенный по официальным каналам поставок производителей, оригинальный, не восстановленный, предназначенный для страны Заказчика. Товар должен быть произведен не ранее 2015 года, с использованием только высококачественных материалов. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Своевременно поставить Товар в сроки, указанные в контракте, с доставкой до фактического местонахождения Заказчика, силами и за счет Поставщика.

2.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, количественными и  потребительскими характеристиками и требованиями, указанными в Спецификации (Приложение№1) и техническом задании (Приложение ).

2.1.3. Передать одновременно с передачей Товара Заказчику всю необходимую документацию на Товар. Информация должна содержать: сведения о юридическом адресе Поставщика, данные о качестве Товара, основных потребительских свойствах, гарантийные обязательства и другие сведения, предусмотренные установленными нормативными актами.

2.1.4. Обеспечить:

-  соблюдение надлежащих условий хранения Товара до передачи его Заказчику;

- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдение требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком досрочно поставлять Товар, при этом количество и срок такой поставки согласуется дополнительно, но не может превышать сроки, предусмотренные п.3.2. контракта.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Осматривать и принимать Товар в соответствии с разделом 4 контракта.

2.3.2.Производить оплату Товара согласно разделу 6 контракта.

2.3.3.При обнаружении при приемке Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям контракта извещать об этом Поставщика в течение 24 часов.

2.4. Покупатель имеет право:

2.4.1. Проверять качество поставляемого Товара, в том числе с привлечением третьих лиц.

2.4.2.Требовать замены переданного некачественного Товара на  качественный.

2.4.3. Отказаться от приема Товара, который не был указан в заявке либо не соответствует требованиям нормативных документов.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Наименование, единица измерения, цена за единицу Товара в рублях, сумма, количество Товара предусматриваются сторонами в заявке, товарно-транспортных накладных и счетах, которые становятся неотъемлемой частью контракта. Поставка Товара  осуществляется  с момента заключения контракта в течение 20 рабочих дней. Датой поставки считается дата доставки Товара Заказчику до места фактического нахождения: МБУ ОЦ «Сосновый бор» РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, квартал 120, городского лесничества (лесной массив в 10 км от города по Серовскому тракту) и подписания товарной накладной.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

Приемка Товара осуществляется в день доставки Товара в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. Заказчик обязан принять поставленные Товары, за исключением случаев, когда он вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие требованиям к количеству и качеству и упаковке, указанным в Спецификации (Приложение ). Поставщик направляет Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента поставки товарно-транспортную накладную.

4.5.Заказчик не позднее 5 (пяти) дней после получения товарно-транспортной накладной от Поставщика осуществляет приемку поставленных товаров на предмет соответствия их объему и качеству, изложенным в контракте и Приложении № 1 к нему, и:

- при отсутствии разногласий возвращает Поставщику один подписанный экземпляр товарно-транспортной накладной;

- при наличии разногласий направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки поставленных товаров с указанием выявленных недостатков и сроком их устранения

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставщик гарантирует поставку всего Товара  надлежащего качества. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в п.1.1. Технического задания (Приложение ). Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемого Товара. При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям контракта Заказчик  извещает об этом Поставщика в течение 24 часов с момента обнаружения недостатков. Срок, в течение которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, предусмотренном в Спецификации,  должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика о необходимости устранения выявленных недостатков. Товар, имеющий заводской брак или несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату Поставщику для безвозмездной замены в течение десяти дней с момента получения акта о несоответствии товара. Все расходы по проведению экспертизы поставленного товара, а также доставке и замене некачественного товара осуществляются за счет Поставщика. Если в период гарантийного срока эксплуатации товара обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ

Цена контракта составляет ____________ (_________________________________________) рублей ___ копеек (с учетом НДС). Цена контракта формируется в рублях с учетом всех расходов (на разгрузку – погрузку в местах указанных Заказчиком; стоимость упаковки (тары), маркировки товара; а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, уплату налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества Товара и иных условий исполнения контракта. Оплата по контракту  производится  за фактически поставленное количество Товара, за счет средств Заказчика, безналичным путем, платежными поручениями по предъявленным счетам-фактурам, в срок не позднее 90 дней с момента подписания товарно-транспортной накладной.

7.ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

Право собственности на Товар (соответствующую партию Товара) переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания товарно-транспортной накладной. Риск случайной гибели или повреждения Товара (партии Товара) переходит на Заказчика в момент, указанный в п.7.1. настоящего договора.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения контракта. Заказчик вправе в соответствии с ч. 9 ст. 95  Федерального закона принять решение о расторжении настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае:

8.2.1. нарушение сроков поставки Товара без дополнительного соглашения между Заказчиком и Поставщиком;

8.2.2. поставка некачественного товара, не соответствующему требованиям, указанным в приложении к настоящему контракту.

Заказчик вправе провести экспертизу поставляемого Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций  до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае если по результатам экспертизы будет установлено ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика, нарушение условий контракта, Заказчик на основании результатов экспертизы принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а Поставщик обязан возместить расходы Заказчика по проведению экспертизы. Заказчик обязан принять решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в случаях, указанных в  ч. 15 ст. 95  Федерального закона . Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 19 ст. 95  ч. 15 ст. 95  Федерального закона . Порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, отмены такого решения, а также порядок расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта регламентируется положениями ст.95 Федерального закона . В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных настоящим контрактом, устанавливается ответственность в виде штрафа, размер которого составляет 10 процентов от цены контракта, что составляет _____ руб. __ коп. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер и порядок начисления такой пени определяется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом». При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В соответствии с требованиями ст.450, 452, 453 ГК РФ, если основанием  для расторжения контракта послужило существенное нарушение его Поставщиком, то Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату суммы штрафа в размере  10 % от цены контракта, что составляет ___ руб. ___ коп.  Существенным нарушением контракта со стороны Поставщика являются:

8.11.1. нарушение сроков поставки товара без дополнительного соглашения между Заказчиком и Поставщиком;

8.11.2. поставка некачественного товара, не соответствующему требованиям, указанным в приложении к настоящему контракту.

Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту в полном объеме.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения  контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017 года, в плане расчетов до полного  исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10.2. Расторжение  настоящего контракта допускается  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно для обеих сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней. 

10.4.Изменения и дополнения к настоящему контракту, которые не противоречат действующему законодательству, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.5. Дополнения или приложения к настоящему контракту, которые не противоречат действующему законодательству, становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон.

10.6.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 (десятидневный) срок.

10.7.Настоящий контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
МБУ Оздоровительный Центр (санаторий – профилакторий) «Сосновый бор» 622001, г. Нижний Тагил, проспект Ленина,15 факт: г. Нижний Тагил, квартал № 000 городского лесничества, в 10 км от города по Серовскому тракту (лесной массив),  тел/ *****@***ru Р/сч 40701810800003000001 Л/сч 20909002620, 22909002620  в РКЦ Нижний Тагил город Нижний Тагил Директор _________________

Приложение

к контракту № ______

от _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена 1 ед. товара с НДС (руб.)	Стоимость по позиции (руб.)
1	2	5	6	7	8
ИТОГО:

Приложение

к контракту № ______

от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий из стали на пищеблок

1. Требования, установленные ЗАКАЗЧИКОМ:

1.1.- количество поставляемых товаров

Стол производственный с бортом № 1– 1 шт.
Размер	800*600 мм
Высота	не менее 850 не более 860 мм
Материал изготовления (столешница)	пищевая шлифованная нержавеющая сталь
Материал изготовления (каркас)	оцинкованная сталь
Материал изготовления (ножки)	гнутый угловой профиль с подгибом с регулировкой по высоте
Крепление	болты
Полка	перфорированная усиленная, подходящая под размер стола, закрепляемая болтами к каркасу, изготовленная из оцинкованной стали. Крепление полки внизу стола.
Стол производственный с бортом № 2 – 2 шт.
Размер	1000*600 мм
Высота	не менее 850 не более 860 мм
Материал изготовления (столешница)	пищевая шлифованная нержавеющая сталь
Материал изготовления (каркас)	оцинкованная сталь
Материал изготовления (ножки)	гнутый угловой профиль с подгибом с регулировкой по высоте
Крепление	болты
Полка	перфорированная усиленная, подходящая под размер стола, закрепляемая болтами к каркасу, изготовленная из оцинкованной стали. Крепление полки внизу стола.
Ванна моечная – 2 шт.
Размер	530*530 мм
Размер моечного отделения	не менее 430*430*250 мм
Высота	не менее 850 не более 860 мм
Материал изготовления моечного отделения	шлифованная нержавеющая сталь в защитной плёнке
Материал изготовления (каркас)	оцинкованная сталь
Материал изготовления (ножки)	гнутый угловой профиль с подгибом с регулировкой по высоте, закрепляемая болтами к каркасу
Крепление	болты
Полка	нет
Полка навесная для посуды  – 2 шт.
Размер	1200*300 мм
Высота	не менее 300 мм
Материал изготовления	пищевая нержавеющая сталь
Тип конструкции	разборная
Крепление	настенное монтажными элементами

1.2.- требования к качеству и характеристикам товара:

1. Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ввезенный по официальным каналам поставок производителей, оригинальный, не восстановленный, предназначенный для страны Заказчика. Товар должен быть произведен не ранее 2015 года, с использованием только высококачественных материалов.

2. Товары должны быть указанных размеров. Иное не предусмотрено помещением пищеблока.

3. Товар, имеющий заводской брак или несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату Поставщику для безвозмездной замены в течение десяти дней с момента получения акта о несоответствии товара. Все расходы по проведению экспертизы поставленного товара, а также доставке и замене некачественного товара осуществляются за счет Поставщика. Если в период гарантийного срока эксплуатации товара обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

1.3.- требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.4. - требования к упаковке поставляемого товара

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара.

Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки.

1.5.- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям ЗАКАЗЧИКА

Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров, должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах. Доставка товара должна производиться транспортом ПОСТАВЩИКА по адресу: РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, квартал 120, городского лесничества (лесной массив в 10 км от города по Серовскому тракту) МБУ ОЦ «Сосновый бор».

2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1. - к объему предоставления гарантий качества:

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров, указанных в п. 1.1. Технического задания.

2.2. - к сроку предоставления гарантий качества:

Срок, в течение которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, согласно пункту 1.1 Технического задания должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

2.3  - к сроку устранения дефектов

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика о необходимости устранения выявленных недостатков.