г. Видное «_______________ г.
Муниципальное унитарное предприятие «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (МУП «Видновское ПТО ГХ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________, действующего на основании_________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований ГК РФ, Федерального закона от 01.01.2001 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Видновское ПТО ГХ» от 01.01.2001 г., на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол подведения итога запроса котировок в электронной форме _____________№ _______ от _________ г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить поставку АРМ и инсталляцию рабочих мест (в дальнейшем именуемый - «Товар») в количестве и ассортименте, установленном настоящим договором.
1.2. Ассортимент Товара, количество, условия доставки, сроки доставки, цена по которой Поставщик обязуется поставить Товар в рамках настоящего договора, указаны в Техническом задании (Приложение к договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных.
1.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной.
1.5.Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость Товара составляет ____________ руб. (_________________________ руб. ___ коп.), в т. ч. НДС 18% _________ руб.
2.2. Цена Товара действительна в течение срока действия настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных Поставщиком случаях.
2.4. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение срока действия настоящего договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. Оплата производится за фактически поставленный товар в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты поставки товара. При этом датой поставки товара считается отметка в товарно-транспортной накладной о приемке товара на склад Заказчика, а основанием для оплаты – счет, счет-фактура и товарная накладная, подписанные полномочными представителями Заказчика и Поставщика.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. Поставщик может потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар по адресу и в сроки, указанные в Техническом задании.
4.1.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов по приемке Товара.
4.2.2. Вскрытие упаковки и проверка по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком в момент приемки Товара.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществляется в количестве и ассортименте в соответствии с Техническим заданием (Приложение к договору).
5.2. Поставщик обеспечивает доставку товара за свой счет, собственными силами, с использованием собственного транспорта и механизмов, по адресу Заказчика, указанному в Техническом задании (Приложение к договору).
5.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датой, указанной в товарно - транспортной накладной.
5.4.Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.
6.2. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара Техническому заданию (Приложение к договору) либо ненадлежащего товарного вида Товара в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
6.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара.
6.4. В случае отказа Заказчика от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.
6.5. В случае отказа Заказчика составить акт, предусмотренный п. 6.4 настоящего договора, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.
7.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.
7.3.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
7.4. При обнаружении Товара плохого качества и при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком в срок, указанный в п. 6.1 настоящего договора, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара.
Вызов представителя Поставщика обязателен.
7.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.
7.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Заказчика, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
7.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
7.8. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром или денежными средствами.
8. ТАРА И УПАКОВКА
8.1.Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
8.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Заказчик вправе потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Заказчиком.
8.3. Заказчик возвращает Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил Товар, в порядке и в сроки, установленные законом.
8.4. Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату Поставщику лишь в случаях, предусмотренных Техническим заданием.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
9.2.В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы не поставленного Товара, предусмотренного Договором.
9.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5.В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пеней, штрафов) с окончательного расчета по Договору.
9.6.Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2016 г., а в случае, если к указанной дате у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30-ти дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Заказчик: МУП «Видновское ПТО ГХ»
142700, Московская область, Ленинский район,
А
ИНН / /500301001
Филиал"Центральный"Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
ОКДП -40
Телефон/
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ______________________ | Заказчик: Генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ» __________________ |
М. П. М. П.
