Документация № ЗЦК - 74/16 (стр. 3 )

  4.2.        Оплата Товара производится по безналичному расчету в российских рублях. Стоимость поставляемого Товара установлена с учётом всех расходов на доставку Товара, погрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, сборов, таможенных пошлин, выплаченных и подлежащих выплате и другие обязательные и необходимые платежи, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.3.        Условия и сроки оплаты: оплата производится Заказчиком в Российских рублях, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Права и обязанности Сторон

5.1.        Поставщик, с письменного согласия Заказчика, имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

5.2.        Поставщик обязан:

– произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора;

– обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре, нормативно-правовым актам Российской Федерации;

– незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

– выставить Заказчику товарную накладную (с указанием в ней номера и даты договора), счет на оплату и счет-фактуру;

– предоставить контактный телефон, по которому Заказчик может информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о недостатках Товара;

- в случае поставки некачественного Товара заменить его на Товар надлежащего качества, в сроки, согласованные с Заказчиком. Некачественный Товар отгружается и увозится с места поставки Поставщиком. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара, несет Поставщик;

– иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерацией.

5.3.        Заказчик имеет право:

– контролировать ход выполнения Поставщиком поставки по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.        Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

– несоответствие товара требованиям настоящего Договора и Технического задания (Приложение к настоящему Договору);

– просрочки поставки Товара более чем на 10 (Десять) календарных дней;

  В случае принятия решения об отказе от исполнения Договора Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика, в данном случае Заказчик ответственности не несет и затраты Поставщику не компенсирует. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления о расторжении договора.

5.5.        Заказчик обязан:

– осуществить проверку при приемке Товара по количеству и качеству (на основании сопроводительных документов: сертификат соответствия, паспорт качества и т. п. на Товар);

– подписать товарную накладную при поставке Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение к Договору);

– оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

Порядок сдачи и приемки

6.1.        Приемка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре.

6.2.        Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика на предмет его соответствия требованиям Договора по следующим показателям:

- по количеству;

- по качеству;

- по наличию явных дефектов;

- по обеспечению соответствующей документацией (паспорта, сертификаты, инструкции по хранению и эксплуатации, гарантийные талоны, другие необходимые документы);

- по соответствию товара требованиям настоящего Договора и Технического задания (Приложение к настоящему Договору).

6.3.        Поставка Товара осуществляется Поставщиком непосредственно по адресу, указанному в п. 2.2. Договора.

6.4.        В случае обнаружения скрытых недостатков в Товаре, Акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения продукции.

6.5.        Датой перехода права собственности на Товар считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

Ответственность Сторон

7.1.        За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1. настоящего Договора) Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1 (Одного) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2.        За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 5.2 настоящего Договора) Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1 (Одного) процента от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.4.        Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне все предусмотренные договором неустойки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.5.        Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6.         Все споры и разногласия разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области.

7.7.  В случае отсутствия необходимости закупки продукции на максимальную сумму, предусмотренную договором, Заказчик ответственности не несет, упущенная выгода Поставщика не возмещается.

Форс-мажор

8.1.         Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т. п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств.

  8.2.  Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств, с указанием причин неисполнения.

Порядок изменения и расторжения Договора

9.1.        При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением.

9.2.        Расторжение Договора допускается в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п.5.4 настоящего Договора.

9.3.        При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае непредставления данной информации или несвоевременного извещения Заказчика, надлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств перед Поставщиком является исполнение по указанным в договоре реквизитам.

9.4.        При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Поставщик обязан в письменной форме известить Заказчика в течение 3 (Трех) дней о своем правопреемнике после реорганизации.

Заключительные положения

10.1.        Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2.        Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3.        Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.4.        Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Техническое задание (Приложение к Договору).

- Спецификация (Приложение к Договору).

Реквизиты Сторон

Поставщик:	Заказчик: МУП «Водоканал»
Адрес: ИНН:	Юр. адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9 , КПП: 290101001 Р/сч: № 000 Санкт-Петербургский филиал «БАНК СГБ», БИК: 044030752 К/сч: 30101810100000000752
Поставщик	Заказчик
Директор МУП «Водоканал»
______________________/___________/	______________________ //
М. П.	М. П.

  Приложение

к Договору № _______

  от «____» ___________ 2016 г.

Техническое задание на поставку затворов дисковых.

Предмет договора: поставка затворов дисковых – 1 комплект.

Назначение товара и цели использования: в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов различных типов.

Объем, наименование, технические характеристики  поставляемого товара:

№ п/п	Наименование	Тип привода	Ед. изм.	Технические требования	Кол-во
1.	Затвор дисковый поворотный 32с910р Ду 500 мм	электрический	Шт.	- рабочее давление: Pn 10 кгс/см2; - тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80; - класс герметичности затвора: «В», «С» по ГОСТ 9544-2005; - климатическое исполнение затвора: УХЛ по ГОСТ 15150; - рабочая среда: вода, воздух; - рабочая температура: до + 110 С; - рабочие параметры температуры окружающей среды: не ниже -40 С; - материал: ст.20, ст.3	1
2.	Затвор дисковый поворотный 32с910р Ду 800 мм	ручной	Шт.	2
3.	Затвор дисковый поворотный 32с910р Ду 800 мм	электрический	Шт.	2

  Требования к товару:

Продукция Российского производства, не ранее 2015 г. Качество продукции подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, экспертным заключением, паспортом безопасности, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации: согласно документации изделия, паспорта, предоставленного предприятием-изготовителем.

Требования к упаковке и маркировке: продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование.

Требования к поставке:

Поставка Товара производится единой партией, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения Сторонами договора. Поставка продукции до склада Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

Дополнительные условия поставки: поставка Товара осуществляется в рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница) с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (время московское).

Дата и время поставки согласовываются с Заказчиком по телефону 8 [phone], с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (время московское) в рабочие дни Заказчика (понедельник - пятница) не позднее чем за 1 (Одни) сутки до даты поставки.

Место поставки: Российская Федерация, 163002, Архангельская область, г. Архангельск МУП «Водоканал» ул. Касаткиной.

Поставщик ______________________/___________/ м. п.

Заказчик Директор МУП «Водоканал» ____________________ // м. п.

  Приложение

к Договору № ______________

  от «____» ___________ 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку затворов дисковых (заполняется Исполнителем)

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Цена за 1 шт. (руб.) с НДС (18%)	Всего стоимость (руб.) с НДС (18%)
1	Затвор дисковый поворотный 32с910р Ду 500 мм	Шт.	1
2	Затвор дисковый поворотный 32с910р Ду 800 мм	Шт.	2
3	Затвор дисковый поворотный 32с910р Ду 800 мм	Шт.	2
ВСЕГО:

Поставщик		Заказчик
Директор МУП «Водоканал»
______________________/___________/	______________________ //
М. П.	М. П.