УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗ Орловской области «ДОКБ»
____________
Приложение
к извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание
на поставку наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница»
Главный врач:
Адрес: 302028,
Контактное лицо: ,
Адрес электронной почты
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений
№ п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во в шт. |
1 | Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных (от 500 г) без стилета | Рентгеноконтрастный. Материал - полиуретан. Для длительного венозного доступа. Особенности: - катетер с маркировкой через каждый сантиметр; - катетер сделан из высоко термочувствительного полиуретана, что позволяет легко вводить катетер, но после введения катетер быстро становится мягким; - крылышки и встроенный удлинитель для удобной фиксации (длина удлинителя (PUR) 8 см. В набор входит: - 1 PUR катетер (рентгенконтрастный), диаметр - 1F / 28 G; длина - 20см; - 1 интродьюсер Microflash 20 G. | 20 |
2 | Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных (от 500 г) со стилетом | Рентгеноконтрастный. Материал - полиуретан. Для длительного венозного доступа. Особенности: - катетер с маркировкой через каждый сантиметр; - катетер сделан из высоко термочувствительного полиуретана, что позволяет легко вводить катетер, но после введения катетер быстро становится мягким; - крылышки и встроенный удлинитель для удобной фиксации (длина удлинителя (PUR) 8 см. В набор входит: - 1 PUR катетер (рентгенконтрастный), диаметр - 1F / 28 G; длина - 20см; - 1 интродьюсер Microflash 20 G. | 20 |
3 | Набор центрального венозного катетера для длительного использования с периферическим введением у недоношенных детей и новорожденных | Рентгеноконтрастный. Материал - силикон. Со встроенной силиконовой удлинительной трубкой, катетер обладает универсальным диаметром 1,9 Fr. Длина 30 см. Интродьюсер - расщепляемая внутривенная канюля 20G. В набор входит: - 1 рентгенконтрастный силиконовый катетер с маркировкой 5, 10, 15, 20 см от дистального конца. Параметры катетера: диаметр - 2F/24G/0,6мм, длина - 30см. Полностью из силикона. - 1 интродьюсер в виде иглы с крылышками, которая расщепляется и полностью удаляется после введения. Параметры интродьюсера: диаметр-20G/1,1мм, длина-21мм. | 20 |
4 | Набор центрального венозного катетера для длительного использования с периферическим введением у недоношенных детей и новорожденных | Рентгеноконтрастный. Материал - полиуретан. Особенности: - позволяет избежать повторных пункций вен головы или их канюлирования, т. е. сохраняет их нетронутыми; - позволяет проведение инфузии гиперосмолярными растворами; - чрезвычайно гибкий катетер, который очень хорошо переносится даже недоношенными детьми с очень низким весом. В набор входит: - 1 рентгенконтрастный полиуретановый катетер с маркировкой 5, 10, 15, 20 см от дистального конца, диаметр - 2F / 24 G, длина - 30см; - 1 короткая канюля-интродьюсер, легко извлекаемая после введения; - 1 сменный коннектор Easy-lock (позволяет легко снимать интродьюсер) со встроенной удлинительной трубкой (длина 10 см). | 20 |
5 | Переферически вводимый катетер центральной венозной системы, двухпросветный рентгеноконтрастный полиуретановый сосудистый катетер для недоношенных детей и новорожденных без стилета | Предназначен для новорожденных, которым требуются длительные инфузии. Особенности: - позволяет осуществлять введение несовместимых препаратов или одновременное введение лекарственного препарата и парентерального питания через одну точку доступа; - уменьшает необходимость неоднократных пункций, что способствует уменьшению болевых ощущений пациента. В набор входит: - 1 рентгеноконтрастный двухпросветный полиуретановый катетер с градуировкой каждый сантиметр, диаметр - 2 Fr 24 G, длина - 30 см; - 1 интрадьюсер - игла Microflash 20 G, легко удаляемая после установки катетера. | 10 |
6 | Переферически вводимый катетер центральной венозной системы, двухпросветный рентгеноконтрастный полиуретановый сосудистый катетер для недоношенных детей и новорожденных со стилетом. | Предназначен для новорожденных, которым требуются длительные инфузии. - позволяет осуществлять введение несовместимых препаратов или одновременное введение лекарственного препарата и парентерального питания через одну точку доступа; - уменьшает необходимость неоднократных пункций, что способствует уменьшению болевых ощущений пациента. В набор входит: - 1 рентгеноконтрастный двухпросветный полиуретановый катетер с градуировкой каждый сантиметр, диаметр - 2 Fr 24 G, длина - 30 см; - 1 интрадьюсер - игла Microflash 20 G, легко удаляемая после установки катетера. | 6 |
Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 80%.
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до БУЗ Орловской области «ДОКБ». Разгрузка товара и погрузка тары осуществляется Поставщиком.
Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
При поставке победитель запроса котировок обязан приложить:
- сертификаты качества товаров, регистрационные удостоверения о возможности применения Товара в России, и иные документы, которые в соответствие с законодательством России должны предоставляться Заказчику при поставке товаров, являющихся предметом настоящего извещения.
ТРЕБОВАНИЕ К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ:
Форма котировочной заявки (в том числе подаваемой в форме электронного документа): подается по Форме №2.
Котировочные заявки принимаются в письменной форме или в форме электронного документа.
Электронный документ представляется в открытом виде с электронно-цифровой подписью (далее именуется ЭЦП)! Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе информации или по электронной почте: *****@***ru
Требования к ЭЦП в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.2001 №1-ФЗ "Об электронно-цифровой подписи" (далее именуется Закон)
1. ЭЦП - это реквизит электронного документа (ст.3 Закона).
2. Котировочная заявка должна содержать в себе собственно ЭЦП (хэш функция присланного Вами документа), а также сертификат ключа ЭЦП.
3. Ключ ЭЦП должен быть предназначен для использования в информационной системе общего пользования (ч.1 ст.5 Закона).
4. Сертификат ключа ЭЦП - должен быть подписан электронно-цифровой подписью уполномоченного удостоверяющего центра (ч.4 ст.6 Закона).
5. ЭЦП удостоверяющего центра, с помощью которой подписан сертификат ключа Вашей ЭЦП, должен быть включен в единый гражданско-правовой реестр сертификатов ключей подписей (ч.3 ст.10 Закона).
Котировочные заявки по факсу или в форме электронного документа без электронно-цифровой подписи не принимаются!
Котировочная заявка, поданная по почте, считается поданной вовремя, если была доставлена до момента окончания приёма котировочных заявок.
Котировочная заявка, направленная по электронной почте, считается поданной до окончания срока подачи котировочных заявок, если она была получена почтовым сервером уполномоченного органа до окончания срока приема заявок, указанного в настоящем извещении о проведении запроса котировок цен.
Котировочная заявка на каждом листе должна быть подписана участником размещения заказа (для физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей) или руководителем участника размещения заказа с указанием должности (для юридических лиц). Подпись должна быть скреплена печатью (для юридических лиц). Обязательно указание расшифровки подписи.
Либо котировочная заявка должна быть прошита, пронумерована и опломбирована, в месте пломбировки должна стоять надпись «Прошито, пронумеровано ___ листов», с указанием количества листов. Место пломбировки должно быть подписано участником размещения заказа (для физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей) или руководителем участника размещения заказа с указанием должности (для юридических лиц). Пломба и подпись должны быть скреплены печатью (для юридических лиц). Обязательно указание расшифровки подписи.
В случае подписания котировочной заявки (в том числе подаваемой в форме электронного документа) лицом, не имеющим права действовать от имени участника размещения заказа без доверенности, его право на подписание котировочной заявки должно быть подтверждено доверенностью (оригинал или нотариально заверенная копия), которая должна быть приложена к котировочной заявке. В соответствии с гражданским законодательством РФ, такая доверенность не может быть выполнена в форме электронного документа (ст.185 ГК РФ).
Срок подписания гражданско-правового договора с победителем: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Договор заключается на условиях изложенных в проекте Договора. Изменение условий Договора при его заключении не допускается
Котировочные заявки, поданные (полученные по почте) позднее установленного срока не рассматриваются. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка считается поданной вовремя, если была доставлена Заказчику до момента окончания приема котировочных заявок, о чем свидетельствует запись в журнале регистрации котировочных заявок.
Приложение
к извещению о проведении запроса котировок
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Определение начальной (максимальной) цены договора (цена лота) для размещения государственного заказа Орловской области путем проведения торгов в форме запроса котировок по следующему лоту: поставка наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения
№ п/п | Наименование товара | Коли-чество, шт. | Цены производителя (официального дилера, поставщика), руб. За единицу | |
Поставщик 1 Московская область, коммерческое предложение вх. № 000 от 01.01.2001 | Поставщик 2 Московская область, коммерческое предложение вх. № 000 от 01.01.2001 | |||
1 | Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных (от 500 г) без стилета | 20 | 2700,00 | 2754,00 |
2 | Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных (от 500 г) со стилетом | 20 | 3790,00 | 3865,80 |
3 | Набор центрального венозного катетера для длительного использования с периферическим введением у недоношенных детей и новорожденных | 20 | 2670,00 | 2723,40 |
4 | Набор центрального венозного катетера для длительного использования с периферическим введением у недоношенных детей и новорожденных | 20 | 1930,00 | 1968,60 |
5 | Переферически вводимый катетер центральной венозной системы, двухпросветный рентгеноконтрастный полиуретановый сосудистый катетер для недоношенных детей и новорожденных без стилета | 10 | 4140,00 | 4222,80 |
6 | Переферически вводимый катетер центральной венозной системы, двухпросветный рентгеноконтрастный полиуретановый сосудистый катетер для недоношенных детей и новорожденных со стилетом. | 6 | 6430,00 | 6558,60 |
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) будет составлять: (20*2700)+(20*3790)+(20*2670)+(20*1930)+(10*4140)+(6*6430) = 301 780,00 руб. (триста одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 00 копеек)
Приложение
к извещению о проведении запроса котировок
Форма № 2
«___» __________ 2013 г. (заполняется Заказчиком)
Принято в _______ часов _______ минут (заполняется Заказчиком)
Регистрационный № ______ (заполняется Заказчиком)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения:
Наименование Поставщика: |
Юридический адрес: |
Почтовый адрес: |
Ф. И.О. физического лица (ИП) |
Адрес (место жительства) ИП |
ИНН |
КПП* |
Банковские реквизиты: |
* рекомендуется указывать, но указание данной информации является не обязательным
готовы поставлять следующий товар на условиях извещения о проведении запроса котировок на поставку наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения;
№ п/п | Наименование товара, предлагаемого участником (товарный знак - при наличие), страна происхождения товара | Характеристика товара, предлагаемого участником | Кол-во в шт. |
Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять ____________ (указать в соответствии с техническим заданием)
Цена на товар указана в рублях РФ, в цену включаются стоимость товара, расходы на транспортировку и доставку до Заказчика товаров, разгрузку товара, погрузку тары, уплату налогов в т. ч. НДС, сборов и других обязательных платежей.
Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется одной партией по письменной заявке Заказчика в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.
Цена Договора: _______________________________________
(указать цифрами и прописью в рублях)
Контактное лицо: ___________________________________
Номер контактного телефона:____________________________
Адрес электронной почты: ______________________________
До подготовки и оформления официального гражданско-правового договора настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе будет выполнять роль обязательного Договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
С условиями гражданско-правового договора №38, указанными в извещении о проведении запроса котировок на поставку наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения:
______________________ _____________________ ___________________________
(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)
______________________ _____________________ ___________________________
(главный бухгалтер) (подпись) (расшифровка подписи)
МП
Приложение
к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор №38
на поставку наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения
г. Орел «____» ___________ 2013 г.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________, в лице _________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Федеральным законом (далее Законом) от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и котировочного протокола № ___ от ______, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществлять поставку наборов периферически вводимого венозного катетера для недоношенных однократного применения Заказчику, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации, приведенной в приложении 1 к настоящему договору, а Заказчик, обязуется оплатить поставленные товары за счет внебюджетных средств.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет _____________________________ рублей (_____________________).
Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, включает стоимость товара, расходы на транспортировку и доставку до Заказчика товаров, разгрузку товара, погрузку тары, уплату налогов в т. ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.
2.2. Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной, в течение 20 банковских дней со дня подписания накладной на товар.
2.3. Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет внебюджетных средств.
2.4. Цена Договора установлена в валюте Российской Федерации.
3. Условия поставки товара
3.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты заключения договора, по заявке Заказчика. Доставка Товара, разгрузочные работы, подъем Товара до кабинета, указанного в заявке Заказчика должны осуществляться силами и за счёт Поставщика. Поставка и выгрузка товара осуществляется по адресу: , в рабочее время с 9:00 до 15:00 местного времени.
3.2. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки.
3.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной.
3.4. Для обеспечения качества Товара Поставщик организует перемещение и транспортировку Товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность Товара.
3.5. Безопасность для здоровья и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен быть зарегистрирован и иметь сертификацию для применения в РФ. Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения прилагаются к товаросопроводительным документам. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить товарную накладную в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), счет - фактуру в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), один экземпляр счета для оплаты.
4. Приемка товара по количеству и качеству
4.1. Поставленный товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, в том числе в части качества и безопасности. При поставке товара товарно-сопроводительные документы и этикетка товара должны быть на русском языке.
4.2. Представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика удостоверяет соответствие Товара условиям Договора. Товар считается переданным после подписания заказчиком и Поставщиком товарной накладной и акта сдачи-приемки товара.
4.3. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия качества, количества, комплектности Товара или расхождения в характеристиках поставляемого Товара с указанными в настоящем Договоре, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт, и в зависимости от причин предъявляет соответствующие рекламации. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан в течение трех дней поставить недостающий Товар.
4.4. Претензии Заказчика по количеству принимаются Поставщиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара.
4.5. Претензии Заказчика по качеству принимаются Поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки Товара.
4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 3.5 договора. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия поставляемого товара условиям договора. После устранения недостатков приемка осуществляется вторично.
5. Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров в течение всего срока гарантии.
5.2. Остаточный срок годности на Товар должен составлять __________ от срока годности, указанного на этикетке. Упаковка товара должна обеспечивать стерильность Товара в течение всего срока годности и содержать информацию на русском языке.
5.3. Поставляемые товары должны сопровождаться сведениями о сертификации.
5.4. Если поставляемые товары не подлежат обязательной сертификации и/или регистрации в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в товарно-сопроводительных документах должна быть сделана соответствующая запись (товар «не подлежит сертификации», товар «не подлежит регистрации»)
5.5. Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии, связанные с несоответствием Товара по количеству и качеству, которые принимаются Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента получения Товара Заказчиком, а по скрытому браку в течение всего срока годности Товара. В случае предъявления обоснованных претензий, Поставщик обязан устранить недостатки в течение 2 рабочих дней.
6. Упаковка и маркировка товара
6.1. Упаковка и маркировка товаров должна соответствовать требованиям ГОСТов, импортный товар - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать наименование товара, технические характеристики, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.
6.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товаров при их хранении и транспортировке и отгрузке.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
- осуществить поставку заказчику Товара надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Договора;
- обеспечить соблюдение срока поставки Товара;
7.2. Заказчик обязуется своевременно осуществить приемку и оплатить Товар в порядке, определённом в Договоре, при условии надлежащего качества Товара и соответствия Товара условиям Договора.
7.3. Право собственности на Товар переходит к заказчику с момента передачи Товара по товарной накладной и акта сдачи-приемки товара.
8. Ответственность сторон
8.1.В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
8.2. В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям Договора, Поставщик считается нарушившим сроки поставки товара и несет ответственность в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.
8.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка носит штрафной характер.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
8.4. В случае нарушения сроков приемки Товара от Поставщика, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непринятого товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка носит штрафной характер.
8.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
8.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.
9. Действие договора его изменение и расторжение
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 30 июня 2013 года.
9.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора, а также от ответственности за их нарушение.
9.3. Настоящий Договор не может быть изменен без обоюдного письменного соглашения Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
9.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.5. Все совершенные в письменной форме изменения и дополнения к Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью Договора.
9.6. Все сообщения, заявления, претензии и уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в Договоре почтовым адресам Сторон. Указанные документы, переданные Сторонами факсимильным способом передачи информации, имеют юридическую силу в случае подтверждения Стороной, которой адресованы документы, соответственно, факта получения таких документов.
10. Форс-Мажор
10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11. Прочие условия
11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Орловской области.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: БУЗ Орловской области «ДОКБ» 302028 Р/с 4060181080000100001 в ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области г. Орел Л/с 22546У39270 в УФК по Орловской области
Адрес эл. почты Тел. (4862)76-13-15 Тел/ Главный врач ______________ | Поставщик: |
Приложение
к гражданско-правовому договору №38
от ____________
№ п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Количество в шт. | Цена договора (руб.) |
за единицу | всего | |||
Цена Договора (прописью):___________________________
Подписи сторон:
Главный врач __________________ ______________________
