Извещение о продлении запроса котировок № 84/10
от 01.01.01 года
1. Муниципальный заказчик : Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.
2.Почтовый адрес, электронный адрес муниципального заказчика : 632275, НСО, с. Еремино,
E-mail:*****@***nsknet. ru.
Официальный сайт: http://kyshtovka. nsknet. ru
КПП543001001.
Ответственный исполнитель (Ф. И.О., тел.) :,
8-383-71-21-341.
3.Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации : Бюджет учреждения.
4.Форма котировочной заявки : Бумажный носитель по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Извещению, или в форме электронного документа. Котировочная заявка на бумажном носителе должна быть заверена подписью руководителя участника размещения заказа ( для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа ( для физических лиц) . В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке ( для юридических лиц) и заверены подписью руководителя участника размещения заказа (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц).
Заявка в форме электронного документа направляется по E-ail:*****@***nsknet. ru.
в виде документа в электронно-цифровой форме в формате Word 97-2003 с электронной цифровой подписью лица, действующего от имени организации участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 01.01.01 г. «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.
Заявки в электронной форме и с использованием факсимильной связи не принимаются в связи с тем, что на этих документах отсутствует собственноручная подпись участника размещения заказа.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок
5. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг :
Ремонт разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения с. Еремино
6. Место оказания услуг : НСО, Кыштовский район, село Еремино.
7. Сроки оказания услуг : двухмесячный срок.
8. Состав цены : в состав цены включены следующие расходы : выполнение всех работ согласно технического задания в полном объеме, доставка строительных материалов до места выполнения работ, заработная плата, уплату всех налогов и сборов, оформление необходимой документации, НДС и все расходы, связанные с исполнением контракта. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения контракта.
9. Максимальная цена контракта : 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.
В случае Вашего согласия на участие в размещении заказа прием котировочных заявок осуществляется по адресу : 632270, НСО, с. Кыштовка, ул. , , т./ ф. (8-383-71) 21-341/ 21-544 в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.
11. Дата начала подачи котировочных заявок : 9 ч. 00 мин. 24 августа 2010 года.
12. Дата окончания срока подачи котировочных заявок : 17 ч. 00 мин. 27 августа 2010 года.
13. Срок и условия оплаты : безналичным перечислением после выполнения работ в полном объеме и предоставления форм КС-2,КС-3.
14. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта :
не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение к Извещению о
проведении запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
« ______» ________________________ 2010 г.
Наименование поставщика (Ф. И.О. индивидуального предпринимателя) ____________
____________________________________________________________________________
Юридический адрес : __________________________________________________________
Фактический адрес : ___________________________________________________________
Банковские реквизиты : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________ ИНН ___________________________КПП _____________________
В лице ______________________________________________________________________,
( Ф. И.О. лица, имеющего право подписи финансовых документов поставщика)
действующего на основании ____________________________________________________
( наименование документа, № , дата для доверенности)
тел./ факс : ___________________________________email : _________________________
сайт : _______________________________________________________________________
Председателю комиссии
Администрации Кыштовского района
Новосибирской области
Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, мы ниже подписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение ремонтных работ на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок :
Таблица цен на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость работ с учетом НДС (НДС должен быть выделен отдельной строкой) |
Сведения о лицензии на выполнение работ, являющихся предметом данного запроса котировок
Лицензируемый вид деятельности и регистрационный номер лицензии |
Дата окончания срока, на который предоставлена лицензия |
Указанные в приложении к лицензии виды работ, услуг, выполняемых ( оказываемых) в составе лицензированного вида деятельности, являющегося предметом данного запроса котировок |
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, расположенного по адресу : _________________________________________________________________________, в соответствии с условиями указанными нами в данной котировочной заявке, а также в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок ( извещении о проведении запроса котировок), проекте муниципального контракта, и согласны с указанным в запросе котировок ( извещении о проведении запроса котировок) порядком платежей.
Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям о размере уставного ( складочного) капитала ( паевого фонда), установленным пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям о численности работников за предшествующий календарный год, установленным пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», о предельных значениях, установленных Правительством Российской Федерации.
Мы подтверждаем, что структура цены ( стоимость работ) включает в себя все налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством, а также расходы по закупке и доставке материалов, все расходы подрядчика.
До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая котировочная заявка и локальный сметный расчет, будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Участник размещения заказа
________________________________________________________________
________________________ ___________________ ________________
(должность лица, подписавшего заявку) (подпись) (расшифровка подписи)
Дополнительную информацию можно получить по адресу : ______________
__________________________________________________________________
В рабочие дни с «____» до «______» часов.
Контактное лицо : Ф. И.О. ___________________;
номер контактного телефона _________________;
адрес электронной почты ____________________.
Приложение к Извещению о
проведении запроса котировок
Техническое задание
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
(ПОДРЯДА)
село Кыштовка - «___»________ 2010 г.
____________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт ( далее по тексту - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик выполнит собственными силами, а Заказчик примет и оплатит Ремонт разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения с. Еремино и, в соответствии с условиями контракта, заданием Заказчика и СН и П, локальным сметным расчетом.
2. Стоимость работ по контракту
2.1. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется локальной сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, включающей в себя также :
- стоимость материалов;
- заработную плату ;
- перевозку материалов;
- непредвиденные затраты;
- уборку территории от мусора ;
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополнение к настоящему контракту, берет на себя Подрядчик.
3. Обязательства Подрядчика
3.1.Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику в соответствии с проектно-сметной документацией, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.2. Произвести работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. Приобрести и поставить на объект необходимые для выполнения работ материалы, машины, механизмы.
3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащие исполнение работ по настоящему контракту его Субподрядчиками.
3.4. Обеспечить при ведении работ выполнение мероприятий по технике безопасности, уборке и вывозке строительных материалов.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы должны быть начаты не позднее 10-ти календарных дней после подписания настоящего контракта и закончены не позднее двухмесячного срока после подписания настоящего контракта.
4.2. Работы по настоящему контракту считаются завершенными, а обязательства по контракту выполненными после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления форм КС-2 и КС-3.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после предоставления Подрядчиком форм КС-2. КС-3.
5.2. Цена контракта составляет ________________________________________________________________________. Предоплата составляет 30 % от цены настоящего контракта.
5.3. Оплата выполненных работ производиться Заказчиком, после подписания акта приемки выполненных работ и полного окончания работ, включая устранение недоделок, выявленных при их приемке, и поступления денежных средств на счет Заказчика.
5.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае не устранения указанных ранее недоделок.
6. Производство работ
6.1. Заказчик назначает на объект своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет технический контроль и надзор за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектно-сметной документации.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7. Приемка законченного капитальным ремонтом объекта
7.1. Начало приемки работ производится не позднее 5 дней с даты получения Заказчиком устного извещения Подрядчика об их окончании.
7.2. До сдачи результата работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки ( штрафа, пеней) в соответствии с действующим законодательством. Заказчик освобождается от уплаты неустойки ( штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, сведения о таком Подрядчике заносятся в реестр недобросовестных поставщиков.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 суток после этого в письменном виде уведомить об этом другие стороны и сообщить им о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации процедуры претензионного урегулирования споров передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.
11. Срок действия контракта и прочие условия
11.1. Контракт вступает в силу после его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
11.2. Контракт может быть изменен или дополнен только письменным соглашением сторон.
11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик :
Заказчик :
