Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя для технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп

Муниципальный заказчик: Администрация г. Екатеринбурга в лице

  Комитета по экологии и природопользованию

Руководитель муниципального заказчика _______________ 

          М. П. 

2008 год

Извещение о проведении запроса котировок

№ п/п	Наименование показателя	Значение (пояснение)
1	Наименование Заказчика	Администрация г. Екатеринбурга в лице Комитета по экологии и природопользованию 620014  г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а контактное лицо: , e-mail: *****@***ru Адрес официального сайта: www. ekburg. ru
2	Предмет запроса котировок	право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп
3	Форма котировочной заявки	участник запроса котировок подает котировочную заявку по форме, установленной  котировочной документацией
4	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	согласно технического задания  к  котировочной документации
5	Максимальная цена контракта	380,0 тыс. руб.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах	стоимость работ должна включать расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
Источник финансирования	бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»
Форма, сроки и условия оплаты товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	оплата осуществляется в рублях по безналичной форме путем авансирования в размере 30 % в течении 10 банковских дней со дня подписания муниципального контракта, остальные 70 % - в течении 10 банковских дней с даты подписания акта приемки - сдачи работ.
6	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов г. Екатеринбург  а Контактное лицо: [phone]
7	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	с момента заключения муниципального контракта по 01 ноября  2008 г.
8	Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок	9 час. 00 мин. « 30 » июля 2008 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург пр. Ленина, 24 а к. 520
9	Дата окончания подачи заявок на участие в запросе котировок	18 час. 00 мин. « 7 » августа 2008 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург пр. Ленина, 24 а к. 520
10	Место подачи заявок на участие в запросе котировок	Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы по адресу: 620014  Россия г. Екатеринбург пр. Ленина, 24 а ком. 520
11	Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Форма котировочной заявки

Исх. №________
«_____»___________ 2008 г.	Кому ____________________
(должность, Ф. И.О. руководителя  Муниципального заказчика)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на изготовление опорной конструкции и монтаж бункера демеркуризированного стеклобоя технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп
1. Изучив извещении о проведении запроса котировок,  техническое задание, проект муниципального контракта _______________________(указывается наименование участника размещения заказа) __________________ в лице, __________________ (указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)______, сообщает о согласии исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 2. ____________ (указывается наименование участника размещения заказа) ________________ предлагает выполнить работы по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя для технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп по цене, которая составляет __________(указать цифрами и прописью)__________тысяч рублей, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательных платежей которые составляют ____(указать цифрами и прописью)____________________тысяч рублей. 3. ______ (указывается наименование участника размещения заказа) _____ предлагает выполнить работы, требования к выполнению которых указаны в таблице
№ п/п Наименование параметра (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Техническое требование Муниципального заказчика Техническое предложение участника размещения заказа 1 Размеры опорной конструкции должны обеспечивать проезд через нее автотранспорта габаритами, м. -  6,7Ч3,55Ч2,55 2 Устройство опорной конструкции должно обеспечивать доступ для ручного управления затвором бункера 3 Расчетная нагрузка на бункер 10 т. 4 Покрытие опорных конструкций должно обеспечивать защиту от атмосферного воздействия
Юридический адрес: _____________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________
Телефон:________________________________Факс:___________________________
Электронный адрес:______________________________________________________
ИНН:_____________________________ КПП:________________________________
ОГРН:__________________________________________________________________
Р/счет (Счет по вкладу):________________________в__________________________
К/счет:_________________________________________________________________
БИК:___________________________________________________________________

Достоверность всех данных, указанных в заявке сведений подтверждаем.

Руководитель участника размещения муниципального заказа	__________________	___________________________
М. П.	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Техническая часть

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя для технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп

       1. Наименование выполняемых работ: изготовление опорной конструкции и монтаж бункера демеркуризированного стеклобоя технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп.

       2. Место выполнения работ:  г. Екатеринбург А

       3. Сроки выполнения работ:  01 ноября  2008 г.

       4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

       5. Форма, сроки и порядок оплаты: Муниципальный заказчик перечисляет аванс в размере 30 %  от стоимости работ по данному контракту в течение десяти рабочих дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение десяти рабочих дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ.

       6. Виды выполняемых работ:

- устройство фундамента для крепления опорной конструкции;

- изготовление опорной конструкции;

- монтаж бункера.

7. Требования к выполнению работ:

№ п/п	Наименование параметра (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара, выполняемых работ, оказываемых услуг	Техническое требование Муниципального заказчика
1	Размеры опорной конструкции	должны обеспечивать проезд через нее автотранспорта габаритами, м. -  6,7Ч3,55Ч2,55
2	Устройство опорной конструкции	должно обеспечивать доступ для ручного управления затвором бункера
3	Расчетная нагрузка на бункер	10 т.
4	Покрытие опорных конструкций	должно обеспечивать защиту от атмосферного воздействия

       8. Требования по передаче Муниципальному заказчику технических и иных документов: паспорт.

9. Требования по сроку гарантий качества: гарантийный срок эксплуатации оборудования– 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Муниципальный заказчик: Председатель Комитета по экологии и природопользованию __________________

Муниципальный контракт № ____

на выполнение работ по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя для технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп

г. Екатеринбург                                                                ________________ 2008 г.

__________________ (наименование юридического лица  и  его организационно-правовая форма) _________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________ (должность, фамилия, имя, отчество) _______, действующ___ на основании ______________ (Устава, доверенности и т. д.)____, с одной стороны, и Администрация МО «город Екатеринбург» , действующего на основании доверенности № 56 от 01.01.01 года, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола комиссии по размещению муниципального заказа № _____ от ____________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя для технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, согласованным сторонами (Приложение ).

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Сроки начала и завершения этапов работ, оказываемых Исполнителем по контракту, определяются Техническим заданием.

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы по контракту в размере ____________________(указывается цифрами и прописью)___________________, в т. ч. НДС 18 % - ____________________(указывается цифрами и прописью)___________________.

3.2. Оплата работ Исполнителя производится в безналичной форме.

3.3. Муниципальный заказчик перечисляет аванс в размере 30 %  от стоимости работ по данному контракту в течение десяти рабочих дней с момента подписания контракта.

3.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение десяти рабочих дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ, представленного Исполнителем в установленном контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Исполнителю, зачитывается в счет оплаты.

3.5. Оплата работ Исполнителя осуществляется Муниципальным заказчиком по мере поступления средств на его лицевой счет из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств и ценой контракта, оплатить выполненные  по контракту работы  за счет бюджетных средств;

2) при необходимости доводить до Исполнителя лимит бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и поквартальную бюджетную  роспись, а также их изменения.

4.2. Исполнитель обязуется:

1) самостоятельно выполнить работы, предусмотренные контрактом;

2) при необходимости привлечь на договорной основе соисполнителей работ с обязательным письменным уведомлением об этом Муниципального заказчика в течение 1 рабочего дня со дня заключения договоров с соисполнителями;

3) своевременно и в полном объеме представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет с приложением к ним копий платежных поручений и выписок с банковских счетов, подтверждающих факты перечисления денежных средств во исполнение контракта, копий заключенных договоров (со всеми  приложениями к ним) с соисполнителями.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. По завершении выполнения работ Исполнитель представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты работ (при оплате работ с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и финансового отчета обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Исполнителем.

6. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Изменения, вносимые в условия контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения контракта изменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

6.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом работы при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При оказании дополнительного объема работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Муниципальный заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, действующей на день просрочки за каждый день просрочки оплаты.

7.3. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать условиям контракта. Работы в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в контракте и определенными действующим законодательством.

8.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль (обеспечивает осуществление контроля) за исполнением контракта Исполнителем, в том числе соблюдением сроков выполнения работ.

8.3. Споры, вытекающие из контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

8.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями контракта.

8.5. Копии документов, являющихся приложениями к контракту, заверяются Исполнителем в надлежащем порядке.

8.6. Контракт оформлен в 4 экземплярах. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

8.7. Во всех остальных случаях, непредусмотренных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1. Муниципальный заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.2. Поставщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Муниципальный заказчик: Председатель Комитета по экологии и природопользованию __________________ М. П.

Исполнитель: _________________ /________________/ М. П.

Приложение к муниципальному контракту № ______

от ___________ 2008 г.

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению опорной конструкции и монтажу бункера демеркуризированного стеклобоя для технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп

       1. Наименование выполняемых работ: изготовление опорной конструкции и монтаж бункера демеркуризированного стеклобоя технологической линии обезвреживания ртутьсодержащих ламп.

       2. Место выполнения работ:  г. Екатеринбург А

       3. Сроки выполнения работ:  01 ноября  2008 г.

       4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

       5. Форма, сроки и порядок оплаты: Муниципальный заказчик перечисляет аванс в размере 30 %  от стоимости работ по данному контракту в течение десяти рабочих дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение десяти рабочих дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ.

       6. Виды выполняемых работ:

- устройство фундамента для крепления опорной конструкции;

- изготовление опорной конструкции;

- монтаж бункера.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Размеры опорной конструкции должны обеспечивать проезд через нее автотранспорта габаритами, м. -  6,7Ч3,55Ч2,55.

7.2. Устройство опорной конструкции должно обеспечивать доступ для ручного управления затвором бункера.

7.3. Расчетная нагрузка на бункер – 10 т.

7.4. Покрытие опорных конструкций должно обеспечивать защиту от атмосферного воздействия.

       8. Требования по передаче Муниципальному заказчику технических и иных документов: паспорт.

9. Требования по сроку гарантий качества: гарантийный срок эксплуатации оборудования– 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Муниципальный заказчик: Председатель Комитета по экологии и природопользованию __________________ М. П.

Исполнитель: _________________ /________________/ М. П.