Контракт на выполнение работ

ПРОЕКТ

*Контракт № ____

на выполнение работ по __________________________ 

г. Пермь                                                                 « ___ » ________2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (далее - ПГНИУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________ (далее -  ), именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________, действующего на основании _______, с другой стороны (далее – Стороны), по итогам проведения аукциона в электронной форме (открытого аукциона в электронной форме)/запроса котировок (протокол от __________________ № _________________ заседания единой комиссии Заказчика), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по _________________________________(далее – работы) в точном соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями Заказчика, содержащимися в Техническом задании на выполнение работ (Приложение ) и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

1.2.  Наименование работ, перечень материалов и оборудования, необходимых для надлежащего исполнения работ по настоящему Контракту, указаны в локальном сметном расчете (Приложение ), и Техническом задании на выполнение работ (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ по Контракту составляет: __________________________________. Начало выполнения работ – со дня, следующего за датой подписания Контракта.

1.4. Ответственное лицо Заказчика:_______________________________, телефон:  __________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ рублей _______ копеек (_____ рублей ___ копеек), в том числе НДС ______________ рублей ___ копеек (____ рублей __ копеек)/НДС не облагается на основании ___________________.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в настоящем Контракте.

Если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.3. Цена настоящего Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения по Контракту в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение ), транспортные расходы, страхование, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Авансирование по Контракту не производится.

2.5. Заказчик производит оплату в следующем порядке:

- в рублях, по факту выполнения работ, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры (в случае работы с НДС).

- оплата осуществляется в рублях, по факту выполненных работ, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ___ (___________) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2. справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, согласно утвержденного Заказчиком локального сметного расчета, на основании выставленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры (в случае работы с НДС).

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от  сметной документации,  оплате не подлежат.

2.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ по Контракту считается исполненной со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, отраженного в выписке из лицевого счета Заказчика.

2.8. В случае изменения Подрядчиком своих банковских реквизитов, Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с даты их изменения в письменной форме или по факсу (с последующим направлением уведомления почтой) уведомить об этом Заказчика с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте банковским реквизитам Подрядчика, несет сам Подрядчик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.2. Назначать экспертизу при возникновении спора по качеству выполненных работ.

3.1.3. Требовать устранения некачественно выполненных работ или недостатков в выполненных работах.

3.1.4. Требовать от Подрядчика возмещения убытков в случае не устранения Подрядчиком недостатков и дефектов выполненных работ, на которые было указано Заказчиком.

3.1.5. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Контракт и потребовать возмещения убытков в случае если Подрядчик:

- к сроку окончания работ, указанному в пункте 1.3. настоящего Контракта, не приступал к выполнению работ или выполнил менее 50% объема работ, указанного в пункте 1.1.;

- в течение двух недель после срока окончания работ, указанного в пункте 1.3 настоящего Контракта, не выполнил работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в полном объеме.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Передать Подрядчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

площадку для производства строительных и ремонтных работ, которая должна быть подготовлена до начала работ надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

3.2.2. Оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3. Оказывать в случае аварии, произошедшей не по вине Подрядчика, необходимое содействие по устранению ее последствий.

3.3. Права Подрядчика:

3.3.1. Самостоятельно определять ход и этапы выполнения работ.

3.3.2. Назначать экспертизу при возникновении спора по качеству выполненных работ.

.3.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ такие материалы и оборудование, использование которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Начать работы по Контракту и закончить их в срок, определенный настоящим Контрактом.

3.4.2. Обеспечить соответствие работ и результата работ проекту ведомости объемов работ, локальному сметному расчету (локальной смете), СНиП и ГОСТ; предоставлять Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых  материалов и соответствия их Санитарным и Пожарным нормам и правилам.

3.4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя документы на используемые материалы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

3.4.3. После окончания работ в 3х-дневный срок передать Заказчику исполнительскую документацию на выполненные работы.

3.4.4. Устранять за свой счет недостатки и дефекты выполненных работ в соответствии с главой 4 настоящего Контракта.

3.4.5. В течение 3 (трех) дней в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.4.6. После окончания работ в 3х-дневный срок обеспечить уборку и очистку  строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, образовавшегося при ремонтных работах.

3.4.7. Обеспечить сохранность вверенного ему Заказчиком имущества.

3.4.8. Своевременно подписывать акт о выявленных недостатках, необходимых доработок и сроков их устранения.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ–ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан письменно в 3х-дневный срок известить Заказчика об окончании работ по настоящему Контракту.

4.2. Приемка работ оформляется актом сдачи - приемки, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан осмотреть и принять результаты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.

В случае обнаружения  недостатков в выполненных работах Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом Подрядчика. Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Подрядчику составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. В случае отказа Подрядчика подписать акт либо неявки представителя Подрядчика для составления и подписания акта, он составляется в отсутствии представителя Подрядчика, о чем  в акте делается отметка и подписывается представителями Заказчика.

4.5. Подрядчик устраняет недостатки  выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта о недостатках и дефектах работ.

Гарантийный срок составляет ___ (______) года с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.6. Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию или устранить недостатки своими силами с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков.

4.7. При возникновении спора по качеству выполненных работ назначается экспертиза, оплата экспертизы возлагается на Сторону Контракта, потребовавшую её назначения.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* ___________ рублей ___ копеек (________________ рублей ___ копеек):

а) 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

(согласно п. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, предусмотренного Контрактом, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации ).

5.3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере* ___________ рублей ___ копеек (________________ рублей ___ копеек):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

5.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) по первому требованию Заказчика. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

5.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

5.8. В случае причинения материального ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ, Подрядчик устраняет причиненный ущерб за свой счет или возмещает причиненный ущерб денежными средствами в размере причиненного ущерба. По факту причиненного ущерба Сторонами составляется акт, с указанием стоимости имущества, которому причинен вред, а также порядок и сроки его возмещения.

5.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА***

6.1. Исполнение обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту обеспечивается внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, либо безотзывной банковской гарантией в размере __________ рублей ___ копеек (__________рублей ___ копеек). Способ обеспечения Контракта выбирается Подрядчиком самостоятельно.

6.2.  В случае, если предложенная Подрядчиком цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в полтора раза превышающее размер обеспечения, указанный в пункте 6.1. настоящего Контракта в размере __________ рублей ___ копеек (_________рублей ___ копеек) и/или предоставляет информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика.

6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, суммы пени, штрафа, рассчитанные Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий Контракта Заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия, которая будет являться основанием для удержания суммы пени, штрафа из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта.

6.5. Возврат денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня завершения взаиморасчетов между сторонами настоящего Контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

6.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, при условии, что Контрактом предусмотрена возможность Подрядчика осуществлять сдачу выполненных работ частями. Частичное выполнение обязательств по Контракту подтверждается соответствующим актом выполненных работ. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» _____ ____года.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.2.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ, качества выполненных работ.

7.2.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренные Контрактом количество объема работ не более чем на десять процентов.

7.2.3. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны увеличить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполненной работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренный в настоящем Контракте объем работ.

7.2.4. Если по предложению Заказчика уменьшается предусмотренные настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы выполненной работы. Цена единицы дополнительно выполненной работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренный в настоящем Контракте объем работ.

7.3. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.6. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

7.7. Изменения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

7.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обстоятельств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

7.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным настоящей документацией о закупке требованиям к Участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

7.11. Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.15. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8-26 статьи 95 Федерального закона –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Контракта.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.

Все споры и разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края, по месту исполнения Контракта (п. 4 ст. 36 АПК РФ).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта, каждая Сторона должна не позднее 3 (трех) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.3. После прекращения действий указанных обстоятельств обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, подлежат исполнению, если ни одна из Сторон не требует расторжения настоящего  Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа с применением усиленной электронной подписи Заказчика и Подрядчика. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются действительными только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Признание не действительным какого-либо из пунктов Контракта не влечет признания недействительным Контракта в целом.

10.4. Все уведомления, претензии, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе переписка Сторон направляются по адресу, номеру телефона (факса), электронной почте, указанными в настоящем Контракте, или другому адресу, сообщенному одной Стороной другой Стороне в письменной форме, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в Арбитражном суде, даже если отсутствуют оригиналы документов.

10.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков (дефектов) выполненных работ или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон.

ИЛИ

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (для запроса котировок)

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются действительными только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.2. Признание не действительным какого-либо из пунктов Контракта не влечет признания недействительным Контракта в целом.

10.3. Все уведомления, претензии связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе переписка Сторон направляются по адресу, номеру телефона (факса), электронной почте, указанными в настоящем Контракте, или другому адресу, сообщенному одной Стороной другой Стороне в письменной форме, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в Арбитражном суде, даже если отсутствуют оригиналы документов.

10.4. В случае изменения у любой из Сторон Контракта местонахождения, наименования она обязана в течение 3 (трех) дней с даты их изменения письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо будет считаться неотъемлемой частью настоящего Контракта и обязательно для использования другой Стороной.

10.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Подрядчика, один для Заказчика.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

11.1. Приложение – Техническое задание на выполнение работ;

11.2. Приложение – Локальный сметный расчет.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПГНИУ
Юридический адрес: Россия, Пермский край,
Почтовый адрес: 614990, Россия, Пермский край,
УФК по Пермскому краю (ПГНИУ, Щ18750) Отделение Пермь
р/сч 40501810500002000002
ОКТМО 57701000 телефон/факс: [phone] Источник финансирования: Средства федерального бюджета (бюджет) или Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет)
ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
р/с
к/с
Банк
БИК
ОКТМО
ОКПО
телефон/факс:
E-mail:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
ПГНИУ
_________________	_______________
м. п.	м. п.
«____»_________________ 2017 г.	«____»__________________ 2017 г.

Приложение  

к контракту

от «__» ______2017 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Заполняется в соответствии с главой V «Техническое задание» при направлении проекта контракта победителю аукциона (участнику закупки).

ИЛИ

Заполняется в соответствии с Техническим заданием при направлении проекта контракта победителю запроса котировок (участнику закупки)

Заказчик:	Подрядчик:
ПГНИУ
_________________	_______________
м. п.	м. п.
«____»_________________ 2017 г.	«____»__________________ 2017 г.

Приложение

к контракту

  от «__» ______2017 г. №___

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложен в виде файла

Примечание:

* В случае подготовки документов к проведению закупки по Федеральному закону -ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (внебюджет) - слово «Контракт» по тексту проекта контракта заменить на «Договор»;

** Оплата в данной редакции прописывается в случае проведения закупки среди субъектов малого предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*** Заказчик вправе установить требование обеспечение исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки при осуществлении закупки в случае проведения запроса котировок (п. 2 ст. 96 44-ФЗ).

**** В случае, если контракт /договор состоит более чем из 2х-листов, необходимо каждый лист подписывать уполномоченным лицом Заказчика (ректор/проректор) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)