Котировочная документация (стр. 2 )

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

  на поставку расходного материала для накостного остеосинтеза 

Екатеринбург  « ___»__________2008г

___________________, именуемое (ый) в дальнейшем  «Поставщик», в лице  , действующего (ей) на основании _____________________, с одной стороны,  и муниципальное учреждение Городская больница № 36 «Травматологическая», именуемое  в дальнейшем  «Муниципальный заказчик второго уровня», , действующего на основании Устава, на основании протокола Единой специализированной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального образования «город Екатеринбург» в сфере здравоохранения  № _____ от _______________ 

(лот №________________), заключили настоящий  муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Поставщик  обязуется  передать в собственность Муниципального заказчика второго уровня товары, указанные в п. 1.2. настоящего контракта, в указанные в настоящем контракте сроки, а Муниципальный заказчик второго уровня обязуется принять указанные товары и своевременно произвести их оплату на условиях настоящего контракта.

1.2. Предметом поставки являются следующие товары - расходного материала для накостного остеосинтеза, в дальнейшем именуемый «Товар».

2.КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Количество подлежащего поставке товара определяется в котировочной документации  и спецификации (приложение № 1 к контракту).

3.КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.

3.2.Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1.Товар поставляется в течение 10 (десяти) дней с момента подписания муниципального контракта.

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад, расположенный по адресу: г. Екатеринбург,  . 

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

4.4.Право собственности на Товар и все связанные с ним риски переходят к Муниципальному заказчику второго уровня с момента принятия Товара.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным заказчиком второго уровня. 

5.2. В настоящем контракте под приемкой Товара понимаются следующие действия Муниципального заказчика второго уровня: проверка количества, ассортимента, осмотр Товара на предмет отсутствия внешних дефектов. 

5.3. В случае несоответствия фактического количества или ассортимента Товара условиям, согласованным в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

5.4.При выявлении Товара ненадлежащего качества Муниципальный заказчик  второго уровня обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. Подписание акта Сторонами может являться основанием для замены товара ненадлежащего качества на качественный Товар в ассортименте, согласованном Сторонами.

5.5.В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества Товара и причины его возникновения устанавливаются специально уполномоченными государственными органами.

5.6.Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки Товара и подписания накладной представителем Муниципального заказчика второго уровня.

6.ТАРА И УПАКОВКА

6.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

7.1 Общая стоимость Товара, подлежащего поставке в соответствии с котировочной документацией ____________. Цена Товара указана с учетом НДС и других расходов Поставщика.

7.2. Муниципальный заказчик второго уровня осуществляет оплату Товара в рублях в безналичной форме по факту поставки в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной за счет средств ОМС.

7.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого  счета Муниципального заказчика второго уровня. 

  8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком второго уровня обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Муниципальный заказчик второго уровня освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик второго уровня вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 0,1% от цены контракта. Поставщик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика 2 уровня.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

9.2. Споры,  вытекающие  из  Контракта,  разрешаются  посредством
переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в
переговорном  порядке,  споры  разрешаются  Арбитражным  судом
Свердловской области.

9.3.Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4.Любые  изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

9.5.Настоящий  контракт подготовлен в  2  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.  Контракт  подписан уполномоченными представителями сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1.Поставщик: (наименование юридического лица) Место нахождения: Телефон (ы): Платежные реквизиты: (Ф. И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) (подпись)   М. П.

10.2. Муниципальный заказчик второго уровня: МУ ГБ № 36 «Травматологическая» 620007, ул. Центральная д.2 т.252-01-88,   Р/с 40404810600000030080 Банк РКЦ Единый  г. Екатеринбург   Главный врач________________ __________________________________________ (подпись)   М. П.

Номер реестровой записи:03000-08-_________________

Приложение

к Муниципальному контракту

на поставку товаров

№ ____ от «___»______20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № _____

№	Наименование Товаров, марка, модель, полные технические характеристики (указываются Поставщиком в точном соответствии с теми значениями и в том же порядке и  объеме, в котором были указаны в котировочной заявке)	Страна производства, фирма-производитель, номер по каталогу производителя (указание каталожного номера изделия и/или входящих в его состав строго обязательно!)	Единицы измерения	Кол-во	Цена за единицу товара, руб.	Общая стоимость, руб.
….	….	….	….	….	….
ИТОГО:

Поставщик: (подпись)   М. П.

Муниципальный заказчик второго уровня: Главный врач________________ __________________________________________ (подпись)   М. П.

Приложение _____

к Муниципальному контракту

на поставку товаров

№ ____ от «___»______20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождение Получателя	Ф. И.О. руководителя Получателя	Контактные реквизиты Получателя	Наименование товаров	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
1	2	3	4	5	6	7	8
МУ  ГБ №36 «Травматологическая»	г. Екатеринбург Ул. Центральная 2		252-01-88	В соответствии со спецификацией	Одной партией	В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта

Поставщик: (подпись)   М. П.

Муниципальный заказчик второго уровня: МУ ГБ № 36 «Травматологическая» Главный врач________________ __________________________________________ (подпись)   М. П.