Проект гражданско-правового договора на поставку реактивов и расходных материалов для гистологии для нужд ГБУЗВО «ОКОД»

Проект гражданско-правового договора

на поставку реактивов и расходных материалов для гистологии

  для нужд ГБУЗВО «ОКОД»

№ ______

г. Владимир                                                                 ____ ____________ 20 ___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областной клинический онкологический диспансер», далее именуемое «Заказчик», в лице (должность) Ф. И.О., действующего на основании (наименование документа) № от (дата), с одной стороны и (наименование поставщика), далее именуемое «Поставщик», в лице (должность) Ф. И.О., действующего на основании (наименование документа) № от (дата) и в соответствии с Уставом, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

Предмет договора Поставщик обязуется поставить Заказчику реактивы и расходные материалы для гистологии (далее по тексту – товар) согласно спецификации (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его. Поставщик обязуется поставить товар по договору в июле 2017 года. Предварительное извещение о поставке.  Качество товара Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в спецификации (приложение № 1 к договору) и соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству товара, которые установлены нормативной и технической документацией Российской Федерации. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы о соответствии: копия сертификата или копия декларации о соответствии  (Постановление Правительства РФ № 000 от 01.01.2001г), копия регистрационного удостоверения. Гарантийный срок. Срок предоставления гарантии качества – в течение действия договора. Объем предоставления гарантии качества - 100% в течение всего гарантийного срока.  Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на заменённый. Цена договора и порядок оплаты Цена договора составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек и включает НДС (___%) в сумме ________ (сумма прописью) рублей __ копеек, а также прочие расходы (доставка товара до склада Заказчика транспортом Поставщика, погрузка, разгрузка силами и средствами Поставщика). Цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора. Поставщик, по факту поставки товара, обязан представить Заказчику счета, счета-фактуры, товарную накладную (ТОРГ 12) или Универсальный передаточный документ. Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового учёта. Заказчик обязуется оплатить товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной  (ТОРГ 12) или (Универсального передаточного документа), с учётом положений договора, предусматривающих ответственность сторон. Расчёты по договору осуществляются в безналичном порядке платёжными поручениями. Расчёты по договору, в части уплаты неустойки, являющихся мерами ответственности Поставщика за нарушение договора, осуществляются путём удержания суммы неустойки из обеспечения исполнения договора и (или) путём удержания суммы неустойки из платежей, подлежащих к оплате Заказчиком. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счёта Заказчика. Если Поставщик не поставляет товар своевременно или поставляет не в полном объёме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить замену товара другому лицу за счёт Поставщика, а также потребовать возмещения убытков. Поставщик несёт ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обременённых правами третьих лиц. Если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, связанная с оплатой договора, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей. Приёмка поставляемого товара Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с договором. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого товара. Поставщик обязуется за 2 (два) дня до планируемого срока поставки товара письменно или по тел. (факсу, эл. почте, иным образом) известить Заказчика о готовности товара к поставке. Приёмка товара Заказчиком осуществляется с участием Поставщика либо его представителя в течение рабочего дня с момента поставки товара. Единовременно с товаром Поставщик предоставляет товарную накладную (ТОРГ 12) или Универсальный передаточный документ и документы, предусмотренные п. 2.1 договора, если такие предусмотрены. Заказчик в день поставки товара обязуется своими силами провести экспертизу результатов, предусмотренных договором, или привлечь к её проведению экспертов, экспертные организации и оформить результат актом экспертизы. Заказчик, с учётом изложенных в акте экспертизы заключений, в течение рабочего дня с момента поставки товара подписывает товарную накладную (ТОРГ 12) или Универсальный передаточный документ, либо Поставщику в этот же день Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной (ТОРГ 12). Приёмка товара осуществляется в месте нахождения Заказчика ,  ГБУЗВО "ОКОД". Со стороны Заказчика приёмку будет осуществлять _________________________,  действующая на основании __________________________________________. Со стороны Поставщика приёмку будет осуществлять Ф. И.О., должность, действующий на основании __ (реквизиты документа). К проведению приёмки привлекаются следующие лица: (Ф. И.О. специалиста, эксперта, цель привлечения) __ . Порядок привлечения указанных лиц к приёмке и оплаты их услуг: __ . Документы, подтверждающие полномочия лиц, привлекаемых к участию в приёмке: __ . Порядок проведения экспертизы: __ . При обнаружении в ходе приёмки поставки товара не соответствующего требованиям по количеству, качеству, ассортименту составляется акт приёмки материалов (материальных ценностей) унифицированной формы по ОКУД 0504220 (приказ Минфина РФ н). В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от переданного товара и обязан обеспечить его сохранность, о чём незамедлительно уведомляет Поставщика. При обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в товаре Поставщику не позднее двух рабочих дней с момента их обнаружения по электронной почте __ или по факсу __ направляется извещение с требованием о возмещении убытков или замене товара ненадлежащего качества. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приёмки Заказчиком несёт Поставщик. Ответственность сторон За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается1 в размере не менее одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (гдеЦ - цена договора;В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком  обязательства по договору, определяемая на основании документа о приёмке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения договора;С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле(где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле(где:ДП - количество дней просрочки;ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней)).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, уменьшенного на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийных), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере __ рублей (10% цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 5% цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей). По итогам указанных нарушений Заказчиком составляется акт в течение 3 рабочих дней со дня выявления недостатков. Если положениями договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, оплата неустойки производится путём удержания суммы неустойки из обеспечения исполнения договора. Об удержании суммы неустойки из обеспечения исполнения договора Поставщику направляется уведомление по указанному в реквизитах почтовому адресу (при отсутствии в реквизитах почтового адреса - по юридическому адресу) или по электронной почте или факсу (если указаны в реквизитах). Если положениями договора не предусмотрено обеспечение исполнения договора или предоставленного Поставщиком обеспечения исполнения договора недостаточно для покрытия начисленной Поставщику неустойки, оплата неустойки производится путём удержания суммы неустойки из платежей, подлежащих к оплате Заказчиком. Об удержании суммы неустойки из платежей, подлежащих к оплате Заказчиком, Поставщику направляется уведомление по указанному в реквизитах почтовому адресу (при отсутствии в реквизитах почтового адреса - по юридическому адресу) или по электронной почте или факсу (если указаны в реквизитах). Неустойка, в части не покрытой суммой обеспечения исполнения договора (если по договору предусмотрено обеспечение исполнения договора)и не покрытой оставшейся неоплаченной Заказчиком суммы договора, должна быть оплачена Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента выставления претензии. Претензия об оплате неустойки направляется по указанному в реквизитах почтовому адресу Поставщика (при отсутствии в реквизитах почтового адреса - по юридическому адресу) или по электронной почте или факсу (если указаны в реквизитах). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трёхсотой действующей         на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере __ рублей(2,5% от цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Неустойка (штраф, пени) уплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления претензии об оплате. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по договору. Убытки подлежат оплате сверх неустойки. Изменение и расторжение договора Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением внесения изменений по соглашению сторон в разрешённых действующим законодательством случаях. Договор считается изменённым с момента подписания соглашения об этом обеими сторонами договора. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае существенных нарушений условий договора Поставщиком в части срока обеспечения товаром, а также требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). Заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Если заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств. Нарушение договора Заказчиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, неоднократной не выборки товаров. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае существенного нарушения Заказчиком условий договора, в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. Разрешение споров Иски, вытекающие из настоящего договора, предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. Во всём ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством. Заключительные положения Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до  полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Перечень приложений к договору: Приложение – спецификация. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Поставщик

Наименование: ГБУЗВО «ОКОД».

Место нахождения: 600020,

Почтовый адрес: 600020,

ОГРН1033302003833

ИНН3329009147

ОКПО01919350

КПП332801001

ОКТМО 17701000

Телефоны: (4922) 40-46-08, 40-46-51, 40-46-65.

Факс: (4922) 40-46-69

Электронная почта:*****@***elcom. ru

Банковские реквизиты: УФК по Владимирской области (ГБУЗВО «ОКОД» Х75730)

Отделение Владимир г. Владимир

Р/с40601810000081000001

Наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН

ИНН

КПП

Телефоны:

Факс:

Электронная почта:

Банковские реквизиты:

БИК

Р/с

К/с

от имени Заказчика:

(должность)______

(подпись)/ (Ф. И.О.)

М. П.

от имени Поставщика:

(должность)______

(подпись)/(Ф. И.О.)

М. П.


Приложение

к договору от _______________

№ ______

Спецификация

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить следующий товар, и передать в установленные сроки Заказчику:

Источник финансирования:.



Наименование товара (торговое наименование товара, производитель)

Характеристики

Единица измерения

Цена за единицу измерения, рублей

Количество

Сумма



Заказчик

Поставщик

Наименование: ГБУЗВО «ОКОД».

Место нахождения: 600020,

Почтовый адрес: 600020,

ОКТМО 17701000

Телефоны: (4922) 40-46-08, 40-46-51, 40-46-65.

Факс: (4922) 40-46-69

Электронная почта: *****@***elcom. ru

Банковские реквизиты: УФК по Владимирской области (ГБУЗВО «ОКОД» Х75730)

Отделение Владимир г. Владимир

Р/с 40601810000081000001


Наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН

ИНН

КПП

Телефоны:

Факс:

Электронная почта:

Банковские реквизиты:

БИК

Р/с

К/с

от имени Заказчика:

(должность)______

(подпись)/ (Ф. И.О.)

М. П.

от имени Поставщика:

(должность)______

(подпись)/(Ф. И.О.)

М. П.



1        Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».



Подпишитесь на рассылку:


Гражданско-правовой режим инноваций в научно-технической сфере (на примере деятельности высших учебных заведений)
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

Гистология

Гражданско-правовые договоры


Направления медицины в архивах:

Государство и право

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Биология
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.