КОНТРАКТ № _______
г. Нижний Тагил «___»___________ 201__ г.
Во исполнение Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола №__________________ от «____» _____________201__ года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» комбинированного вида, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами) на территории Заказчика, расположенном по адресу: Свердловская область, 2, работы по монтажу и изготовлению двух теневых навесов в объёмах, которые определены контрактом и локальным сметным расчетом -00-04-60, являющимся его неотъемлемым приложением (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы надлежащего качества, в объёмах и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемыми частями, и сдать Работы Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех Работ в полном объёме в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, в т. ч. с расчётом за употребленную электроэнергию по техническому учёту.
2.1.3. Произвести Работы без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика.
2.1.4. Обеспечить выполнение Работ по согласованному с руководителем Заказчика графику из своих материалов, своими силами и средствами, чтобы все используемые материалы и оборудование имели соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов передать Заказчику после окончания Работ, выполненных с использованием этих материалов и оборудования. Не использовать в ходе работ те материалы и оборудование, применение которых может повлечь причинение имущественного вреда Заказчику.
2.1.5. Незамедлительно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ,
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
2.1.6. Обеспечить до приемки Работ вывоз всего принадлежащего Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов, строительного мусора.
2.1.7. В срок не позднее 7 календарных дней с момента заключения контракта представить Заказчику план-график выполнения Работ, при этом общие сроки, указанные в плане-графике, не могут превышать сроки, указанные в п. 3.1. настоящего контракта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном разделом 6 контракта.
2.2.2. Произвести оплату выполненных Работ согласно разделу 5 контракта.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения контракта и требовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным.
2.3.3. При выполнении Работ ненадлежащим образом в любое время отказаться от контракта до сдачи ему выполненных Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта, либо назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, при нарушении которого отказаться от контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить их устранение третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также требовать возмещения убытков.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало Работ: с момента заключения контракта,
- окончание Работ: 30.08.2014 года,
- общая продолжительность Работ составляет __________ дней.
3.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА
4.1. Цена контракта составляет ____________ (___________________________) рублей ___ копеек (с учетом НДС).
4.2. Цена контракта формируется в рублях с учетом всех расходов (на приобретение, перевозку, уплату налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей).
4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата по контракту производится за счет средств Заказчика (субсидии из бюджета) за фактически выполненные Работы, безналичным путем, платежными поручениями на основании актов сдачи-приемки работ в срок не позднее 90 банковских дней с момента их подписания.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда он вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
6.2. Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта одной из сторон делается отметка в акте. Основания отказа указываются отказавшимся лицом в акте либо в отдельно составленном документе.
6.3. После завершения Работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ, который подписывается Заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента его получения. В случае наличия разногласий по акту Заказчиком составляется акт разногласий, о чем делается отметка в акте сдачи-приемки работ.
6.4. В случае, если Подрядчик не успевает выполнить Работы в срок, указанный в разделе 3 контракта, он обязан уведомить об этом Заказчика. При этом в последний день срока выполнения Работ, указанного в разделе 3 контракта, Подрядчиком совместно с представителем Заказчика составляется акт, в котором указываются фактически выполненные им объемы Работ.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик обязан представить 100% гарантии на весь объём выполненных Работ в соответствии с локальным сметным расчётом.
7.2. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 2 года, который исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
7.3. Требования, связанные с недостатками Работ, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.
7.4. Подрядчик принимает претензии на обнаруженные дефекты в течение гарантийного срока, установленного п. 7.2. контракта. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 5 суток.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения контракта.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных настоящим контрактом, устанавливается ответственность в виде штрафа, размер которого составляет 10 процентов от цены контракта.
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер и порядок начисления такой пени определяется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
8.5. Заказчик вправе самостоятельно удерживать неустойку, указанную в п.8.4. контракта, из цены контракта при осуществлении оплаты выполненных Работ.
8.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В соответствии с требованиями ст.450, 452, 453 ГК РФ, если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение его Подрядчиком, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату суммы штрафа в размере 10 % от стоимости контракта. Существенным нарушением контракта со стороны Подрядчика являются:8.7.1. нарушение сроков выполнения работ без дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком;
8.7.2. некачественное выполнение Работ с нанесение ущерба имуществу Заказчика.
8.8. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту в полном объеме.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
9.3. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или контрактом.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона , или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика, указанные в документации о проведении электронного аукциона.
10.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
10.3. В случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в документации.
10.4. Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом .
10.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
10.6. В случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает Подрядчику указанные денежные средства в срок не позднее 10 рабочих дней с момента исполнения сторонами обязательств по контракту.
10.7. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 10 % от цены контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
10.8. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона .
10.9. В случае, если Исполнитель является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона №44-ФЗ обеспечении исполнения контракта к такому Исполнителю не применяются.
10.10. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Федерального закона , если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителю в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2014 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в ходе заключения или исполнения контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
11.4. При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно для обеих сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней.
11.5.Изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. Под письменной формой стороны для целей контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
11.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 (десятидневный) срок.
11.7. Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик | Подрядчик |
