к Предложению для участия в Отборе

_________________/наименование Претендента/

от «»20__г.

  №__________

Техническое предложение Претендента по Отбору на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево»

Наименование и адрес организации-претендента: ___________________________


№

п/п

Требования Заказчика

Предложение Претендента

1

Наличие лицензий и сертификатов (указать все, которые касаются исполнения договора)

2

Общий опыт работ (услуг) (указать кол-во лет)

3

В случаи привлечения сторонних организаций, представить все необходимые документы согласно требованиям документации данного отбора (указать сторонние организации)

4

Срок выполнения работ (услуг) (указать)

5

Оплата работ (услуг) производится в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) (указать свои условия)

6

Гарантийный срок (указать):

7

Положительный опыт сотрудничества с организациями группы компаний ПАО «Газпром нефть» по предмету отбора

8

…

Инструкция по заполнению

(Претендент в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на техническое задание, на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево».

Данное техническое предложение сопровождается (при необходимости) графическими материалами, формами и таблицами. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложения на участие в Отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице. Участник отбора может представить дополнительно любые материалы и документы, которые посчитает необходимыми.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Подпись,  печать организации

Форма № 6

Коммерческое предложение

Приложение № ___

к Предложению для участия в Отборе

_________________/наименование Претендента/

от «»20__г.

  №__________

Коммерческое предложение Претендента по Отбору на выполнение

работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево»

Наименование и адрес Претендента: _________________________________

Гарантирует выполнение указанных в таблице видов работ (услуг) по договору на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево», заявленные в Отборе на следующих условиях оплаты проекта  (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т. п.)__________________________________________________.

и по следующей стоимости (договорной цене):


Коммерческое предложение на выполнение работ (оказание услуг)

№ п/п

Наименование работ (услуг)

Стоимость без учета НДС, руб.

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

1.1

1.2

n

Итого

Инструкция по заполнению

( Претендент в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание, на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево».

Претендент должен предоставить полный перечень работ и услуг, предлагаемых фирмой по предложению данного отбора. Данное коммерческое предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице. 

- Претендент заполняет столбец №4 таблицы;

- Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Претендента;

- Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Претендента на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор. 


Форма № 7

График работ

Приложение № ___

к Предложению для участия в Отборе

_________________/наименование Претендента/

от «»20__г.

  №__________

График выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Претендента: _________________________________

Гарантирует сроки выполнения указанных в таблице видов работ (услуг) по договору на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево» в соответствии с графиком выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.






№ п/п

Наименование этапа

График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора

1

2

3

4

5

6

7

8

…

…


Подпись,  печать организации

Инструкции по заполнению

В данном Графике выполнения работ (оказания услуг) приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении График должен показать четкую, детальную картину последовательности в производимых работах (оказываемых услугах), чтобы обеспечить выполнение контракта в срок. График должен быть основан на следующих основных сроках:
    Получение договора Завершение проектных работ (услуг) Отгрузка оборудования Начало строительства и монтажа Приемо-сдаточные испытания Ввод в эксплуатацию
Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:





№ п/п

Наименование этапа

График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора        

….

7

8

9

10

11

12

13

…

…

Работа (услуга) 3

Работа(услуга)  3.1

Поставка 3.2

Работа (услуга)  3.3

…
График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (например, MicrosoftProject и т. п.). График выполнения работ (оказания услуг) будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и организации-претендента на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. Форма № 8

График финансирования

Приложение № ___

к Предложению для участия в Отборе

_________________/наименование Претендента/

от «»20__г.

  №__________

Справка о финансовом положении Претендента


№

п/п

Финансовые сведения

(в валюте отчетности)

По факту за последние два года

Прогноз на следующий год

1.

Выручка организации (нетто) (за вычетом НДС и обязательных платежей)

2.

Валюта баланса

3.

Оборотные средства

4.

Запасы

5.

Кредиторская задолженность

6.

Прибыль до уплаты налогов

7.

Прибыль после уплаты налогов

8.

Краткосрочные обязательства

9.

Капитал и резервы

10.

Внеоборотные активы

Справка о деловой репутации Претендента

(участие в судебных разбирательствах)







№ п/п

Год

Наименование контрагента (оппонента)

Основание и предмет спора

Наименование судебного органа

Место разбирательства

Оспариваемая сумма, валюта

Решение в пользу или против Участника

Примечание: Претендент предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с договорами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим договорам.

Подпись,  печать организации


Форма № 9

Опись документов Предложения


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в отборе на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево»

Настоящим ___________________________ (наименование Претендента) подтверждает, что для участия в отборе на выполнение работ по организации производственных площадок на складе ГСМ -Аэро Шереметьево», Реестровый номер процедуры: 106/3/16-036/у/06/0направляются нижеперечисленные документы:


№№ п\п

Наименование документов

Страницы с __ по __

Количество страниц

ВСЕГО листов:

Претендент/уполномоченный

представитель Претендента                ___________________        _________________

  (должность – полностью)                        (подпись)                 (Ф. И.О.)


1В данной форме должны быть указаны работники, которых планируется привлечь к данным работам.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3