Контракт № ____
на производство работ
г. Москва «___» _________ 201_ г.
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, ____________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «МОСИНЖИНЕРСТРОЙ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, , действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по проведению работ по _____________ на объекте Заказчика, ___________________, по утверждённой смете, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Плательщик оплачивает выполненные работы в установленном настоящим Контрактом порядке.
Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, упомянутые в п. 1.1. настоящего Контракта, собственными и (или) привлечёнными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и своими инструментами, в соответствии с условиями Контракта, заданием Заказчика и проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определённо в нём не упомянутые, но необходимые для монтажа и надлежащей последующей эксплуатации систем. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным сторонами. Все обусловленные настоящим Контрактом работы должны быть закончены к___________ 201_ г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе срока сдачи работ) и сданы Заказчику по акту приёмки выполненных работ.
2. Стоимость работ и условия платежа.
2.1. Стоимость всех работ определяется на основании утверждённой сметы и коэффициентов пересчёта, и составляет ____________ руб. ____ коп. (____________________) в т. ч. НДС 18%______ руб. ___ коп.
2.2. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, не подтверждённые
дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счёт,
при условии, что они не были вызваны намерениями Заказчика.
2.3. Плательщик по безналичному расчету оплачивает Подрядчику стоимость за предыдущий период работ по мере поступления бюджетных средств.
2.4. Заказчик после подписания Контракта с Подрядчиком должен по безналичному расчету выплатить аванс в размере 40% от стоимости работ.
2.5. Взаиморасчёты за выполненные объёмы работ осуществляются по актам формы № 2,
подписанным сторонами.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик:
Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком сроков, объемов и качества выполнения работ по выборочному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ. Заказчик обеспечивает приемку всех предусмотренных к выполнению Подрядчиком работ по Контракту в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ к объекту для начала работ по настоящему Контракту. Заказчик вправе при исполнении Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более, чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом, по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.3.2. Подрядчик:
3.2.8. Подрядчик выполняет в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в
последующих статьях настоящего Контракта.
3.2.9. За 1 неделю до подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта Подрядчик обязан вывести за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные механизмы, оборудование, транспортные средства, строительные материалы, инвентарь, временные здания и сооружения, а также строительный мусор с подтверждением вывоза (предоставление талонов).
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Контракт может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если другая сторона систематически
нарушает обязательства по настоящему Контракту.
4.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки, но не более одной недели.
4.4. В случае возникновения в выполняемых работах недостатков со стороны Подрядчика, за
задержку их устранения в работах в нарушение сроков, предусмотренных двухсторонним актом сторон, а в
случае неявки Подрядчика, односторонним актом, Заказчик вправе для исправления некачественно
выполненных работ привлечь другую организацию.
5. Сроки выполнения работ.
5.1. Работы по настоящему Контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в
соответствии с согласованным и прилагаемым к настоящему Контракту графиком производства работ.
5.2. Монтажные работы должны быть подготовлены к сдаче Подрядчиком и сданы Заказчику в срок,
указанный в статье 1 настоящего Контракта. Указанная дата является исходной для определения
имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения монтажных работ.
6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий со
стороны государства, внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
7. Производство работ.
7.1. Подрядчик за два дня до начала приёмки извещает Заказчика о готовности отдельных
ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами
промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.
7.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за
счёт Подрядчика.
7.3. Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы (в соответствии с действующими нормами и правилами). Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объём любой работы, включённой в Контракт; исключить любую работу; изменить характер или качество или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонтных работ.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
7.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с
Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль над их
выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком
материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.
7.5. В целях предупреждения возникновения при производстве работ аварий и чрезвычайных ситуаций, все обусловленные настоящим Контрактом работы, должны выполняться исключительно в отсутствии в образовательных учреждений обучающихся, воспитанников и работников учреждений, а также лиц, не связанных с производством ремонтных работ.
8. Приёмка законченного объекта.
8.1. Приёмка завершённых монтажных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Контракта.
8.2. Подрядчик передаёт Заказчику за пять дней до начала приёмки монтажных работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определённом Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
8.3. Приёмка работ производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
8.4. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, считаются принятыми с момента подписания всеми сторонами соответствующих актов сдачи - приемки работ.
9.Гарантии.
9.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям,
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации систем и входящего в неё оборудования,
материалов и работ составляет 2 года.
Если в период гарантийной эксплуатации систем обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующем дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в течение 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефекта.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
10. Разрешение споров.
10.1. Все возникшие споры и разногласия между сторонами разрешаются исключительно путем переговоров (с составлением совместного протокола разногласий), при невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны разрешают эти споры в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.
11. Расторжение Контракта.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Государственного Контракта в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику каких либо убытков, в следующих случаях:
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой
увеличение сроков сдачи работ более чем на 2 недели;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
-аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующих законодательств, лишающих Подрядчика права на производство работ.
Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон в случае отсутствия у сторон задолженности друг перед другом.
12. Особые условия.
Любые изменения, дополнения, вносимые в настоящий Контракт, определяются сторонами путем проведения переговоров и оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
12.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ и другими нормативными актами в данной сфере.
12.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Сметная документация составляется в соответствии с нормативной базой ТСН-2001.12.5. При расчётах с Подрядчиком за выполненные работы Заказчик применяет понижающий
(тендерный) коэффициент в соответствии с заявкой на участие в конкурсе, поданной Подрядчиком.
12.6. Изменения стоимости работ регулируется заключением дополнительного соглашения.
Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон). В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 10-тидневный срок уведомить об этом друг друга.12.9 При проведении работ необходимо составление акта открытия и закрытия объекта, с указанием даты начала и окончания работ для расчётов по возмещению стоимости по коммунальным услугам. Возмещение средств от стоимости коммунальных услуг производится на лицевой счёт Плательщика – Указан в реквизитах Заказчика.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. Срок окончания настоящего Контракта _________________ года.13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК :
Общество с Ограниченной Ответственностью «МОСИНЖИНЕРСТРОЙ» | |
Адрес Заказчика: | Адрес Подрядчика: |
127206, г. Москва, Астрадамская д.11/2 КВ 90 | |
сайт www. mosinginerstroy. ru | |
тел. | |
Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
ИНН/КПП | |
л/с Р /с | Р/c 40702810200000093891 |
к/счет | Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 101000, г. Москва. К/c 30101810100000000716 |
БИК | |
ОГРН | |
Генеральный директор ООО «МОСИНЖИНЕРСТРОЙ» | |
______________________ | ___________________ . |
« » ______________201__г. | «___»________________201 г. |
М. П. | М. П. |
