Документация к проведению закупки (новая редакция) (стр. 6 )

5.3.        При поставке Продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 518 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

5.4.        Ответственное хранение Продукции, не принятой Покупателем, осуществляется в соответствии со ст. 514 ГК РФ.

5.5.        Передача Продукции должна сопровождаться следующими Продукцияо-сопроводительными документами и документацией:

счет-фактура - 1 шт.; транспортная накладная; товарная накладная формы ТОРГ-12 – 1 шт; паспорт; документы, подтверждающие надлежащее качество Продукции, выданные уполномоченными организациями (сертификат соответствия или декларация безопасности, паспорт качества, заключение санитарно-эпидемиологической службы РФ или гигиенический сертификат и др.) - 1 шт.;

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного, если таковое установлено), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором (в том числе гарантийного, если таковое установлено), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по  формуле:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товара;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК x 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных договором. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей__________ рублей ____ копеек, в размере 10 процентов от цены договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей__________ рублей ____ копеек, в размере 2,5 процентов от цены договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Требования оформляются в письменной форме и направляются стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В требовании перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

6.8. Срок рассмотрения писем, уведомлений или требований не может превышать 10 календарных дней с момента их получения, за исключением требований, указанных в п. 5.2, п. 5.3. настоящего договора. Переписка сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

6.9. Стороны обязаны оплатить установленные неустойки (пени), штрафы и возместить нанесенные их действиями убытки в течение 10 банковских дней с момента получения требования с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного поручения).

6.10. Уплата неустоек (пени) и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору, равно как исполнение обязательств по договору не освобождает от уплаты неустоек (пени), штрафов.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. Покупатель вправе предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных договором, за исключением гарантийных обязательств.

6.14. Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются Покупателем в следующем порядке:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены договора, Покупатель осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены договора, но составляет не более 20 процентов цены договора, Покупатель:

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены договора, Покупатель предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

Покупатель уведомляет в письменной форме Поставщика о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

       

7.        ФОРС-МАЖОР

7.1.        При возникновении форс-мажорных обстоятельств, наступление которых должно быть подтверждено сертификатом Торгово-промышленной Палаты России, либо иным уполномоченным государственным органом в течении пяти дней с момента их наступления, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. Не предоставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Досудебный порядок разрешения спорных вопросов обязателен. При направлении одной из Сторон претензии, другая Сторона рассматривает ее в течение 10 (десяти) рабочих  дней. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.Изменение условий договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего договора без изменения, предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора;

б) по предложению Покупателя увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на 10 процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара не более чем на 10 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

9.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Покупатель вправе потребовать расторжения договора в случаях:

- нарушения срока поставки товара более 3-х дней;

- нарушения срока замены и/или допоставки товара более 3-х дней;

- проведения ликвидации предприятия Поставщика или принятия Арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: МУП города Хабаровска "Дорремстрой"

Юридический (почтовый) адрес: 680014, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск г, проспект 60 лет Октября, 188. Телефон: [phone], FAX: [phone]. E-Mail:

__________________________

Поставщик: