Часть IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.
КОНТРАКТ № К-223/17-ЮГУ-
на поставку расходных материалов и оборудования для нужд Научной библиотеки ФГБОУ ВО "ЮГУ"
г. Ханты-Мансийск «____» _______ 2017 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет», , действующего на основании доверенности № 16 от 01.01.01 года, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по тексту Контракта «Стороны», на основании Федерального закона от 01.01.01 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (раздела 9.7, 9.10 Положения о закупке ФГБОУ ВПО "ЮГУ" редакция от 01.01.2001 года), протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____________ от «___» __________ 2017 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы и оборудование для нужд Научной библиотеки ФГБОУ ВО "ЮГУ", а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1).
1.2.Поставка товара осуществляется по адресу, указанному в разделе 3 настоящего контракта.
1.3. Сроки поставки: с момента заключения контракта до 30 апреля 2017 года.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость контракта составляет: __________________________________________
В том числе НДС% (НДС не облагается).
2.2. Указанная в п.2.1. цена включает в себя НДС, транспортные расходы, расходы на упаковку, погрузку-разгрузку, доставку до склада заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта.
2.3. Заказчик производит оплату поставляемых ему товаров за счет средств от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО «ЮГУ» в следующем порядке:
- 100 % по факту полной поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товарной накладной и счета/счета - фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ.
2.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащий взысканию, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту. Оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета / счета-фактуры.
2.5. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Поставщик в течение 5 дней с момента получения не подписал Акт, указанный в п. 2.4 контракта, Заказчик по своему выбору вправе:
2.5.1. не производить оплату по контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям;
2.5.2. произвести Поставщику оплату поставленного товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно Акту (п.2.4.) и на основании представленных Поставщиком счета / счета-фактуры.
2.6. Моментом получения акта в рамках п.2.4. контракта признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного акта любым доступным способом связи (по почте или факсу, или электронной почте, или нарочно) либо дата получения информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в настоящем контракте.
3. Условия поставки.
3.1. Поставщик за свой счет обязуется изготовить и поставить товар на склад Заказчика по следующему адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
3.2. В пределах закупаемого объема периодичность поставок (дата, время), количество и ассортимент поставляемых партий товаров определяются в соответствии с предварительной договоренностью Поставщика с Заказчиком.
3.3. Датой поставки товаров считается дата их доставки на склад Заказчика.
3.4. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товаров на склад Заказчика и подписания товарной накладной.
4. Качество товаров.
4.1. Поставляемый по контракту товар должен соответствовать по качеству обязательным требованиям установленных стандартов, санитарных правил, условий и нормативов, сопровождаться соответствующими сертификатами и другими документами, выданными уполномоченными на это органами и подтверждающими перечисленные соответствия (качественное удостоверение).
4.2. Поставщик не вправе без предварительного согласования с Заказчиком производить замену одного вида товара другим, а также - на отличающийся по стандартам, условиям и нормативам от предусмотренных контрактом.
4.3. Товар, не отвечающий требованиям, предусмотренным в настоящем разделе, не оплачивается и подлежит возврату Поставщику.
4.4. Основанием для предъявления претензии по качеству товара является акт, составленный комиссией Заказчика с участием уполномоченного представителя Поставщика. При отказе Поставщика направить представителя либо в случае неприбытия указанного представителя в двухдневный срок с момента надлежащего уведомления Поставщика, основанием для предъявления претензии по качеству является односторонний акт комиссии Заказчика, один экземпляр которого направляется Поставщику.
5. Тара и упаковка.
5.1. Товар должен поставляться в стандартной таре, упаковке либо других средствах пакетирования (с учетом необходимых маркировок), обеспечивающих её сохранность при транспортировке до места назначения и хранении.
6. Сдача-приемка товаров.
6.1. Поставщик при передаче товара Заказчику обязан предоставить следующие документы: счет/ счет-фактуру, товарную накладную, документы удостоверяющие качество Товара (сертификаты/декларации качества/соответствия), руководства по эксплуатации.
6.2. Срок приемки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания транспортной накладной (или иного документа, подтверждающего факт доставки товара до места, указанного в п. 3.1. настоящего контракта) Заказчиком.
6.3. При приеме товаров Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, согласно спецификации.
6.4. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик подписывает товарную накладную Поставщика. Подписание Заказчиком товарной накладной Поставщика означает проведение проверки в полном объеме.
7. Обязательства сторон
7.1. Обязательства Поставщика:
7.1.1. Осуществлять поставку товара, указанного в приложении №1, в соответствии с настоящим контрактом, и в сроки, предусмотренные в п.1.3., п. 3.2. настоящего контракта.
7.1.2. Поставщик обязан предупредить Заказчика письменно о сроке поставки товара не менее чем за один рабочий день до даты поставки.
7.1.3. В случае получения от Заказчика уведомления об обнаружении во время приемки поставленного по контракту некачественного товара в тот же день направить от Поставщика своего уполномоченного представителя для участия в комиссионном осмотре и составлении акта.
7.1.4. В течение 3-х дней с момента получения уведомления (акта, рекламации) об обнаружении во время приемки товара ненадлежащего качества произвести замену товара на качественный товар с надлежащим сроком годности, а при отказе Заказчика принять некачественный или негодный товара - обеспечить его вывоз за счет Поставщика.
7.1.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным после отгрузки и сдачи Заказчику в установленном порядке всего объема товара, подлежащего поставке по контракту.
7.2. Обязательства Заказчика:
7.2.1. Обязательство Заказчика по приёмке и оплате товара считается исполненным после получения и оплаты в установленном порядке Поставщику всего объема товара, подлежащего поставке по контракту.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не поставленного товара за каждый день просрочки до момента фактической поставки.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4. За необоснованный отказ от исполнения обязательств по контракту, повлекший досрочное его расторжение, отказавшаяся сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные в результате расторжения контракта.
8.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения контракта.
9.1. При исполнении контракта изменение объема услуг, срока оказания услуг, цены контракта, а также других существенных условий допускается по обоюдному согласию сторон на основании п. 10.9 Положения о закупке ФГБОУ ВПО «ЮГУ» редакция от 01.01.01 года. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
9.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, предварительно письменно уведомив Поставщика о намерении расторгнуть контракт за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Настоящий контракт считается расторгнутым (прекращенным) с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата вручения Поставщику указанного уведомления.
9.5. В случае расторжения настоящего контракта в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, оплата поставленного товара будет производиться Заказчиком на основании двухстороннего акта с указанием объема и стоимости фактически поставленного товара.
10. Порядок разрешения споров.
10.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, возникающие из настоящего контракта, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного согласия.
10.2. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
11. Форс-мажор.
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если таковое неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств: наводнения, пожара, других стихийных бедствий, а также постановлений органов государственной власти или военных действий, возникших после заключения настоящего контракта или иных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния соответствующей Стороны и имеющих характер непредвиденной и непреодолимой силы.
11.2. С наступлением форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным для одной из Сторон выполнение ее обязательств по настоящему контракту, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
11.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и предполагаемом сроке прекращения Стороны обязаны уведомить друг друга в семидневный срок любым доступным средством связи.
11.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
11.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше двух месяцев, Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий контракт без каких-либо дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно контракта, кроме обязательства произвести платеж за уже выполненные работы, при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
12. Прочие условия.
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до исполнения обязательств Сторонами.
12.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5 . Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
спецификация – приложение № 1;
13. Адреса и банковские реквизиты
Заказчика: Поставщика:
13.1. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет». Юридический адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16 Фактический адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16
ОКТМО 71871000 Р/счет № 000 РКЦ Ханты-Мансийск УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Югорский государственный университет л/с № 000X41440) e-mail: *****@***ru Тел./ | 13.2. |
Заказчик Поставщик
______________ _______________
Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП
Приложение к контракту
№ К-223/17-ЮГУ-____
от «___» _______ 2017 г.
Спецификация*
на поставку расходных материалов и оборудования для нужд Научной библиотеки ФГБОУ ВО "ЮГУ"
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество | Производитель | Наименование страны происхождения товара | Цена | Сумма |
Итого: | ||||||||
В том числе НДС 18 % (НДС не облагается) |
* Заполняется на основании заявки победителя запроса котировок в электронной форме |
Заказчик Поставщик
______________ _______________
Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП
