КОНТРАКТ № _________
на монтаж и изготовление теневого навеса
г. Нижний Тагил « » 2014 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» комбинированного вида, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, с соблюдение требований Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме «Монтаж и изготовление теневых навесов» (№ извещения ______________) от « » 201 4 года заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами) работы по монтажу и изготовлению теневого навеса в объёмах, которые определены контрактом и локальным сметным расчетом, являющимся его неотъемлемым приложением (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить.
Наименование структурного подразделения | Адрес структурного подразделения | Кол-во штук | Телефон структурного подразделения |
СП д/с № 000 | 9 | 3 шт. | 29-63-82 |
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы надлежащего качества, в объёмах и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемыми частями, и сдать Работы Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех Работ в полном объёме в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, в т. ч. с расчётом за употребленную электроэнергию по техническому учёту.
2.1.3. Произвести Работы без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика.
2.1.4. Обеспечить выполнение Работ по согласованному с руководителем Заказчика графику из своих материалов, своими силами и средствами, чтобы все используемые материалы и оборудование имели соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов передать Заказчику после окончания Работ, выполненных с использованием этих материалов и оборудования. Не использовать в ходе работ те материалы и оборудование, применение которых может повлечь причинение имущественного вреда Заказчику.
2.1.5. Незамедлительно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ,
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
2.1.6. Обеспечить до приемки Работ вывоз всего принадлежащего Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов, строительного мусора.
2.1.7. В срок не позднее 7 календарных дней с момента заключения контракта представить Заказчику план-график выполнения Работ, при этом общие сроки, указанные в плане-графике, не могут превышать сроки, указанные в п. 3.1. настоящего контракта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном разделом 6 контракта.
2.2.2. Произвести оплату выполненных Работ согласно разделу 5 контракта.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения контракта и требовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным.
2.3.3. При выполнении Работ ненадлежащим образом в любое время отказаться от контракта до сдачи ему выполненных Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта, либо назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, при нарушении которого отказаться от контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить их устранение третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также требовать возмещения убытков.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало Работ: с момента подписания контракта,
- окончание Работ: 30.09.2014 года,
- общая продолжительность Работ составляет ________ дня.
3.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА
4.1. Цена контракта составляет __________ (_________) рубль ________ копеек (без НДС).
4.2. Цена контракта формируется в рублях с учетом всех расходов (на приобретение, перевозку, уплату налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей).
4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата по контракту производится за счет средств Заказчика (субсидии из бюджета) за фактически выполненные Работы, безналичным путем, платежными поручениями на основании актов сдачи-приемки работ в срок не позднее 90 банковских дней с момента их подписания.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда он вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
6.2. Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта одной из сторон делается отметка в акте. Основания отказа указываются отказавшимся лицом в акте либо в отдельно составленном документе.
6.3. После завершения Работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ, который подписывается Заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента его получения. В случае наличия разногласий по акту Заказчиком составляется акт разногласий, о чем делается отметка в акте сдачи-приемки работ.
6.4. В случае, если Подрядчик не успевает выполнить Работы в срок, указанный в разделе 3 контракта, он обязан уведомить об этом Заказчика. При этом в последний день срока выполнения Работ, указанного в разделе 3 контракта, Подрядчиком совместно с представителем Заказчика составляется акт, в котором указываются фактически выполненные им объемы Работ.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик обязан представить 100% гарантии на весь объём выполненных Работ в соответствии с локальными сметными расчётами.
7.2. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 3 года, который исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
7.3. Требования, связанные с недостатками Работ, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.
7.4. Подрядчик принимает претензии на обнаруженные дефекты в течение гарантийного срока, установленного п. 7.2. контракта. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 15 суток.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на момент заключения контракта. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения Работ предусмотренных контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных Работ. Заказчик вправе в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона принять решение о расторжении настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае:8.3.1. нарушение сроков выполнения работ без дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком;
8.3.2. некачественное выполнение Работ с нанесение ущерба имуществу Заказчика.
Заказчик вправе провести экспертизу выполняемых Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае если по результатам экспертизы будет установлено ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Подрядчика, нарушение условий контракта, Заказчик на основании результатов экспертизы принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика по проведению экспертизы. Заказчик обязан принять решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в случаях, указанных в ч. 15 ст. 95 Федерального закона . Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 19 ст. 95 ч. 15 ст. 95 Федерального закона . Порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, отмены такого решения, а также порядок расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта регламентируется положениями ст.95 Федерального закона . В соответствии с требованиями ст.450, 452, 453 ГК РФ, если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение его Подрядчиком, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату суммы штрафа в размере 10 % от стоимости контракта. Существенным нарушением контракта со стороны Подрядчика являются:8.8.1. нарушение сроков выполнения работ без дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком;
8.8.2. некачественное выполнение Работ с нанесение ущерба имуществу Заказчика.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер и порядок начисления такой пени определяется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» Заказчик вправе самостоятельно удерживать неустойку, указанную в п.8.9. контракта, из цены контракта при осуществлении оплаты выполненных Работ Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту в полном объеме. Контракт на выполнение Работ считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта полностью или частично. Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе заявки на участие в торгах; в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства; в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика; в случае, если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим абзацем.9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
9.3. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или контрактом.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона , или внесением денежных средств на следующие реквизиты Заказчика:Учреждение | финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (МБДОУ д/с "Звездочка" комбинированного вида ) |
ИНН | 6623098884 |
КПП | 662301001 |
Наименование банка | РКЦ НИЖНИЙ ТАГИЛ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ |
Банковский идентификационный код (БИК) | 046510000 |
Номер расчетного счета | 403 028 107 00005 000003 |
Назначение платежа | залог исполнения контракта «ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ» |
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2014 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в ходе заключения или исполнения контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
11.4. При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно для обеих сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней.
11.5.Изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. Под письменной формой стороны для целей контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
11.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 (десятидневный) срок.
11.7. Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК» МБДОУ д/с «Звездочка» 622042 Свердловская область, ИНН 6623098884/ РКЦ НИЖНИЙ ТАГИЛ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ р/ счет: 40701810800003000001 Лицевой счет учреждения: 21906002890 ОКПО 25043789 ОКВЭД 81.10.1 Тел. (3435) 41-66-82 E-mail *****@***ru Директор МБДОУ д/с «Звездочка» __________________ | «ПОСТАВЩИК» |
