Приложение
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
д. Григорово «___» _______________ 2012г.
Администрация Григоровского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Строительная - Молодежная, а Заказчик - принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.
1.2.Объем Работ: виды и объем Работ предусмотрены дефектной ведомостью и включают:
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
Розлив вяжущих материалов
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Розлив вяжущих материалов 800м2х0,3х1,04/1000
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
Розлив вяжущих материалов 550м2х0,3х1,04/1000
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
1.3. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ по ремонту тротуара в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Подрядчик ознакомлен с дефектной ведомостью по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Строительная – ул. Молодежная и не имеет к ней замечаний.
1.5. Контракт заключается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме.
1.6. Место выполнения работ:
Новгородская обл., Новгородский район, д. Григорово ул. Строительная – ул. Молодежная
2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта является твердой на весь период выполнения Работ составляет _________________ руб. (___________________ руб. __ копеек) и включает в себя транспортные расходы по доставке проектной документации и материалов, расходы на электронные и бумажные носители, стоимость материалов, расходы по вывозу мусора, оборудования и затраты на его установку и наладку, расходы Подрядчика на страхование, хранение, содержание объекта (охрана, обеспечение ресурсами), уплату таможенных пошлин, уплату налогов (в т. ч. НДС), иных сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением Работ и исполнением муниципального контракта.
Смета, разработанная Подрядчиком в составе проектной документации, подтверждающая цену муниципального контракта, должна быть составлена по форме на полный комплекс Работ на основании методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДФ 81-35.2004) базисно-индексным методом.
2.2. Заказчик осуществляет перечисление денежных средств в безналичной форме Подрядчику до 30 декабря 2012 г. при условии подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3):
2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.
2.4. При формировании цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком используется валюта Российской Федерации – рубль.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Дата начала Работ - дата заключения Контракта.
Дата окончания Работ – 31 июля 2012 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
4.2. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в порядке, установленном Работы считаются принятыми Заказчиком.
4.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных Работ, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения.
В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.
Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе процедуры сдачи-приемки Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.5. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию результата Работ, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных сметой, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в установленный Контракта срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке Работ. В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах) с указанием причин отказа в приемке Работ.
В случае если Подрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами заказчика по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе Недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением Срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Контракту, а также нарушением Срока окончания Работ, установленного Контрактом.
4.6. Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном настоящим разделом по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки Работ Недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать Работы Заказчику.
4.7. После устранения всех замечаний Подрядчиком, Стороны подписывают Акт выполненных работ.
4.8. Право собственности на результат выполненных Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), ближайшего к дате расторжения Контракта.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, установленном Контрактом.
5.2. Участвовать в установленном порядке в приемке Работ, привлекать для контроля за ходом проведения работ по ремонту и строительству объектов Заказчика. - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению» (далее – уполномоченный орган).
5.3. Контролировать ход ремонта и соблюдение Подрядчиком его условий совместно с уполномоченным органом по осуществлению контроля за ходом проведения работ.
5.4. Осуществлять контроль и обеспечить технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области ремонтом совместно с уполномоченным органом.
5.5. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.6. Отправить Подрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
5.7. Приемку Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляет Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению» в соответствии с договором № 5 от 01.01.01 г. «Об оказании услуг по осуществлению строительного контроля, составлению сметных расчетов, составлению проектов аукционной документации» и в соответствии с условиями Контракта.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Выполнить Работы в сроки и сдать Заказчику.
6.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии требованиями проектной документации и надлежащим качеством.
6.3. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).
6.4. Все поставляемые Подрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работ, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
6.5. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
6.6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к ней территории.
6.7. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность завершения в срок Работ.
6.9. Обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с дефектной ведомостью, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
6.10. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, в случае их привлечения.
6.11. Осуществлять охрану строительной площадки.
6.12. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов, оборудования и т. д.
6.13. Датой исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, за исключением гарантийных обязательств является дата подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС - 2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану объекта ремонта.
7.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность объекта
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует:
- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.
Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям:
-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий»
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон тип Б I, ГОСТ 9128-97
Битумы нефтяные дорожные ГОСТ 22245-90
Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-79
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов ГОСТ 25607-94
Камни бетонные и железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91
Согласно требованиям:
1. ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на дорогах»
2. ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.
Выполняемые работы, применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологической безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.
8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов с даты подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и составляет 5 лет.
Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.
Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляют односторонний акт.
8.5. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
8.6. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика или его субподрядчиков (субпоставщиков) в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.
9.2. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, в т. ч. за нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1%, от Цены Контракта, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта, за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ.
9.3 В случае просрочки исполнения своих обязательств по Контракту Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки.
9.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае причинения убытков Заказчику, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам, Генподрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Контракту.
10.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению Гарантийного срока с учетом его продлений.
10.3. В случае предъявления Заказчиком в Арбитражный суд Новгородской области искового заявления о расторжении Контракта его действие приостанавливается до вступления решения Арбитражного суда Новгородской области в законную силу.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новгородской области.
11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 (пяти) дней с момента получения.
11.3. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считается переданными в день их получения Подрядчиком. При этом они будут считаться полученными также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Подрядчика по адресу, указанному в настоящем Контракте, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. По завершении Гарантийного срока с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.
12.2. Если иное не установлено настоящим Контрактом указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.
12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
12.5. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон».
12.6. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью
12.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Администрация Григоровского сельского поселения Адрес: 173018, Новгородская обл., Новгородский район, д. Григорово, ул. Центральная, д. 6 КПП: 531001001 Р/С: 40204810400000000117 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. В. Новгород БИК: 044959001 Тел./Факс.: 746-138 E–mail: adm. *****@***ru | ПОДРЯДЧИК Юридический адрес: ИНН КПП р/с БИК к/с ОГРН ОКПО т/факс E–mail: |
Глава Григоровского сельского поселения
____________________ (Подпись) (расшифровка подписи) | ___________________ (Подпись) (расшифровка подписи) |
