Контракт
на поставку товара
№Ф.2017.109.103
г. Нюрба «13» апреля 2017 г.
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов», действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику свежих фруктов (указывается наименование товара) (далее –Товар). Заказчик обязуется принять и оплатить поставленныйТовар в срок, установленный Контрактом.
1.2. Наименование, количество, характеристики, принадлежности, стоимость Товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение к Контракту).
1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.
1.4. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
1.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет___(______) года с момента его передачи.
2. Срок действия Контракта
2.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до «31» декабря 2017г. (срок действия Контракта должен в разумных пределах превышать срок выполнения работ, приемки, оплаты, возврата обеспечения исполнения контракта).
2.2. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных обязательств.
2.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, в том числе совершенных в период действия Контракта.
3. Сроки поставки товара
3.1. Поставщик обязуется поставить Товар по Контракту по предварительной заявке Заказчика, в течении 2х рабочих дней с момента поступления заявки.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
4.1.3. В течение_7_ (семи) календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.
4.1.4. Оплатить Поставщику за поставленный Товар в срок, установленный Контрактом.
4.2. Поставщик обязуется:
4.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
4.2.2. Передать Товар, являющееся собственностью Поставщика, полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т. п.
4.2.3. Передать Товар, который должен быть затарино и упаковано в соответствии с условиями Контракта.
4.2.4. Одновременно с Товаром передать принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные Контрактом и законодательством.
4.2.5. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт). Исключение составляют недостатки, возникшие после передачи Товара - по вине Заказчика, в результате действий третьих лиц или непреодолимой силы. Эти недостатки подлежат устранению в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в 30-дневный срок со дня обращения заменить дефектныйТовар на надлежащего качества.
4.2.6. Осуществить монтаж и пусконаладочные работы в соответствии с условиями Контракта.
4.2.7. После монтажа (подключения) в 2-дневный срок обучить специалистов Заказчика правилам пользования Товаром. Дата проведения обучения согласуется Сторонами дополнительно, но не может быть позднее двухнедельного срока с даты поставки.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Отказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты и потребовать безвозмездного устранения недостатков или замены Товара в 10-дневный срок, если при приемке будет выявлено устранимое несоответствие Товара требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или Контракте. Исключение составляет случай, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит его.
4.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, если Поставщик не устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащего качества в установленный срок.
4.3.3. Если после приемки (в процессе эксплуатации) будет выявлено устранимое несоответствие Товара требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или Контракте, а Поставщик после уведомления Заказчика без промедления не заменит Товар, потребовать по своему выбору:
- возмещения убытков в 10-дневный срок;
- безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок.
В случае невыполнения Поставщиком указанных требований в установленный срок Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.3.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества, соответствующим условиям Контракта.
4.3.5. В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Контракта или характера Оборудования. Вместо предъявления требований, указанных в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Оборудования ненадлежащего качества (п. 3.3.3 Контракта), если нарушения требований к таре и (или) упаковке существенным образом нарушают права Заказчика.
4.4. Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты Оборудования либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик неоднократно нарушит сроки оплаты Оборудования или откажется принять его.
5. Порядок поставки и приемки Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу: Республика Саха (Якутия), 3.
5.2. Место поставки Товара: Республика Саха (Якутия), 678450, 3.
5.3. Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика.
5.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте, а также некомплектный Товар считается не поставленным.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных или акта приема-передачи.
5.6. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных или акта приема-передачи.
5.7. Товар должен быть передан в соответствии с условиями Контракта по предварительной заявке Заказчика не позднее 3 рабочих дней прописанной даты в графике. Срок передачи последней партии товара до «20» декабря 2017г..
5.8. При передаче Оборудования Поставщик предоставляет следующие документы: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Оборудования без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.
5.9. Для проверки поставленного Оборудования в части его соответствия установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов (экспертных организаций). По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
5.10. Приемка начинается непосредственно в день доставки Товара. Срок приемки не должен превышать трех дней.
5.11. Для участия в приемке Товара Поставщик обязан направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.
5.12. Заказчик в процессе приемки проверяет Товар на соответствие установленным в Контракте требованиям к таре и упаковке, количеству, комплектности, наличию принадлежностей и документов.
5.13. Приемка Оборудования по качеству производится после выполнения Поставщиком монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с разд. 5 Контракта.
6. Порядок расчетов
6.1. Цена Контракта составляет 900 000 рублей 00 копеек. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
6.2. В общую цену Контракта включены стоимость товара, его поставки и иные расходы, связанные с выполнением обязательств Поставщика, все налоги, пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. Оплату, не предусмотренную Контрактом, Заказчик не производит.
6.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
6.3.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
6.3.2. Оплата производится согласно объемам поставляемого товара, по мере поступления средств, в пределах предусмотренного лимита финансирования по Контракту. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по Контракту осуществляется только после уплаты Поставщиком такой неустойки или в соответствии с п. 5.5 Контракта.
6.3.3. Заказчик в течение __10__ дней после подписания им акта о приемке оказанных услуг, обязуется оплатить Поставщику стоимость принятых по акту приемки товара.
6.3.4. В случае авансирования, стоимость поставляемого товара оплачивается Заказчиком Поставщику по цене Контракта, установленной в настоящем разделе, с удержанием произведенных ранее авансовых платежей пропорционально объемам поставленного Товара.
6.3.5. Окончательный расчет за поставленный Товар производится Заказчиком после полной поставки Товара, включая устранение выявленных недостатков на основании акта приемки товара, оформленного в установленном порядке.
6.4. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и объему услуг.
6.5. В случае начисления заказчиком неустойки (штрафов, пеней) оплата по Контракту осуществляется за вычетом начисленной неустойки (штрафа, пеней), путем проведения зачета суммы неустойки (штрафа, пеней) в счет оплаты за оказанные по Контракту услуги.
7. Привлечение субподрядчиков
7.1. Поставщик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее _10_ процентов цены Контракта, указанной в п. 5.1 Контракта.
7.3. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.4. В случае привлечения субподрядных организаций, Поставщик обязан уведомить заказчика в течении __3__ календарных дней.
8. Обеспечение исполнения контракта*
8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом о контрактной системе, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 45000,00 рублей 00 копеек (_5%_ процентов от начальной (максимальной) цены контракта)
8.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии составляет до «31» января 2018 г.. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.
8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
8.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
8.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
8.6.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
8.6.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана информация, установленная частью 2 статьи 45 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.7. В случае если обеспечением исполнения Контракта является залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), то денежные средства должны быть перечислены в размере обеспечения исполнения Контракта.
8.8. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения Контракта должен быть перечислен Поставщиком в сроки установленные Контрактом и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Заказчиком.
8.9. Залог по Контракту существует в отношении обязательства в полном его объеме до оказания Поставщиком всех обязательств по договору, и частичное исполнение таких обязательств Поставщиком не прекращает залог ни полностью, ни в части.
8.10. Залог прекращается в следующих случаях:
- вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по Контракту, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара и др.);
- вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.
8.11. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору:
- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Поставщику не возвращаются;
- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается вбанк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора.
8.12. Заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае полного или частичного неоказания контракта одной из Сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате убытки.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
9.4. Штраф устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 в размере:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты оказанных услуг в связи с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов оказания услуг, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
10.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 и определяется в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств или устранения нарушений.
9.9. Сторона не несет ответственности за нарушение Контракта, если докажет, что такое нарушение произошло не по ее вине.
9.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность оказания обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
11. Порядок разрешения споров
11.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
11.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
12. Расторжение Контракта
12.1. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае существенных нарушении договора Исполнителем и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством, другими законами или договором.
12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта без возмещения Исполнителю убытков обусловленных прекращением договорных отношений в случаях нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств, в том числе:
- в случае нарушения Исполнителем Графика поставки товара (Приложение ) более чем на _10_ дней;
- задержка Исполнителем поставки товара, когда срок окончания оказания услуг, установленный в Контракте увеличивается более чем на _10_ дней;
- если Поставщик не приступил к устранению недостатков, выявленных Заказчиком в установленные сроки;
- неоднократных (более 2 раз) нарушений Поставщиком условий Контракта;
- при остановке Поставщиком поставки товара на срок более _10_ дней;
- объявления Поставщика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.
12.5. Поставщик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:
- при остановке Заказчиком оказания услуг по причинам, не зависящим от Поставщика, на срок, превышающий __1__ месяц.
12.6. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой Стороне письменное извещение о расторжении Контракта заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течение 10 дней с момента получения извещения о расторжении Контракта.
Получение отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор или оставление Стороной Контракта извещения без ответа в течение _15_ дней с момента его получения, дает право другой Стороне обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
Убытки, причиненные Исполнителю досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.
13. Прочие условия
13.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
13.2. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они не являются составными частями Контракта.
13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
13.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение _7__ рабочих дней с даты такого изменения.
13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: | Поставщик: |
Наименование: Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | ООО»Витави» |
Адрес: | Адрес: |
678450 РС(Я), 3 | 630128 г. Новосибирск ул. Демакова дом 23/5 оф 312 |
Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
|
Банк: Отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск БИК 049805001 |
Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Новосибирск |
Заказчик: | Поставщик: |
Директор _____________________// | ____________________/_/ |
«___»____________________2017год | «___»____________________2017год |
Приложение
к Контракту №______________
от «____» ________ 2017 года
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку фруктов для нужд ГБУ РС(Я) «Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: 3
Техническое задание
№п/п | Перечень товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Банан | Бананы свежие. ГОСТ Р 51603-2000. Плод целый, чистый, здоровый, развившиеся. Бананы должны быть подготовлены и расфасованы в потребительскую тару в соответствии с требованиями стандарта | кг | 1250 |
2 | Мандарин | Мандарины свежие. ГОСТ 4428-82. Плоды чистые, свежие, без механических повреждений, без повреждений болезнями и вредителями. Мандарины должны быть подготовлены и расфасованы в потребительскую тару в соответствии с требованиями стандарта | кг | 1200 |
3 | Яблоко | ГОСТ Р 54697-2011. Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Яблоки должны быть подготовлены и расфасованы в потребительскую тару в соответствии с требованиями стандарта. Диаметр плода должен быть не менее 60 мм, масса плода - не менее 90 г. Плод целый, чистый, здоровый. | кг | 1200 |
1.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, гигиеническим требованиям и подтверждаться наличием сертификата производителя Товара и сертификатом соответствия поставляемого Товара Госстандарту РФ. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого Товара.
- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 01.01.2001 г. №52-ФЗ.
- Федеральным законом РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2.01.2000 г. .
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациями общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ .
- СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001 № 36;
- СП 2.3.6. 1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001 N 23;
- СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к сроками годности и условиям хранения пищевых продуктов», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001 № 98;
1.2. Товары должны сопровождаться следующими документами:
- качественное удостоверение (для отечественной продукции), в котором должно быть отражено:
а) номер и дата выдачи удостоверения;
б) наименование и адрес изготовителя;
в) наименование продукции, показатели качества (сорт, категория, жирность);
г) дата изготовления (дата фасовки);
д) температурные условия хранения для скоропортящейся продукции;
е) срок годности
ж) наименование нормативной (технической) документации по которой выпускается продукция (ГОСТ, ТУ, СанПин);
- сертификат или декларация о соответствии;
- ветеринарное свидетельство по установленной форме
- товарно-транспортная накладная.
1.3. Отгружаемая продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТа или ТУ и обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении. Целостность упаковки не должна быть нарушена, картонные коробки не должны иметь следов подтёков. Дата производства, срок хранения и вес должны быть указаны на упаковке, хорошо читаться.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара.
- Сертификаты соответствия (на товары импортного происхождения предоставляются декларации о соответствии), ветеринарные справки, протоколы лабораторных испытаний на отсутствие ГМО, соответствие ГОСТу (при его отсутствии – ТУ), заверенные печатью должны передаваться Заказчику на каждое наименование поставляемой продукции в момент поставки.
- Отгружаемая продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТа или ТУ и обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении. Целостность упаковки не должна быть нарушена, картонные коробки не должны иметь следов подтёков. Дата производства, срок хранения и вес должны быть указаны на упаковке, хорошо читаться.
Поставщик обеспечивает поставку товара, маркированного в соответствии с ГОСТом. Маркировка продукции должна быть четкой, ясной, доступной. Информация указывается на русском языке. Информация должна быть однозначно понимаема, полна и достоверна.
При организации поставки необходимо соблюдение следующих требований:
- Федеральным законом №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 01.01.2001;
6. При доставке продуктов Заказчику экспедитор (водитель-экспедитор) должен иметь копии санитарного паспорта на транспорт, копии личной медицинской книжки на экспедитора (водителя – экспедитора), осуществляющего доставку товара в учреждение
7. Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
8. Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар в течение следующего рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о недостаче Товара.
9. Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественного товара на качественный в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленного Товара.
10. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба ул. Теленкова д.13 «Государственное бюджетное учреждение РС (Я) «Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по предварительной заявке Заказчика согласно Графику поставки товара. Данная заявка передается Заказчиком не позднее дня, предшествующего поставке, и содержит информацию об объеме соответствующей партии Товара, дате и времени поставки Товара.
11. Погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта выполняется силами Поставщика.
Цена за единицу Товара остается фиксированной до полного выполнения обязательств по Контракту.
12.Приемка пищевых продуктов осуществляется Заказчиком с проведением периодических лабораторных исследований, включающих идентификацию продукции с привлечением независимых экспертных и аккредитованных организаций, с периодичностью не более 1 (одного) раза в месяц.
13.Заказчик вправе направлять Товар на лабораторные исследования, включающие идентификацию продукции с привлечением независимых экспертных и аккредитованных организаций, не более 1 (одного) раза в месяц. Количество Товара и партия Товара для проведения лабораторных исследований определяются Заказчиком. Заказчик определяет организацию для проведения лабораторных исследований по соглашению с Поставщиком.
14.Поставщик оплачивает стоимость лабораторных исследований, включающих идентификацию продукции с привлечением независимых экспертных и аккредитованных организаций, в том числе доставку до места проведения лабораторных исследований, проводимых по инициативе Заказчика, не более 1 (одного) раза в месяц.
15.При выявлении подтвержденных случаев причинения вреда здоровью детей, вследствие поставки некачественного Товара, Поставщик несет ответственность, установленную Федеральным законом от 01.01.2001 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Приложение
к Контракту №______________
от «____» ________ 2017 года
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Месяц | Банан, кг | Мандарин, кг | Яблоко, кг |
15 апреля 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 мая 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 июня 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 июля 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 августа 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 сентября 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 октября 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 ноября 2017г | 138 | 130 | 130 |
20 декабря 2017г | 146 | 160 | 160 |
Итого | 1250 | 1200 | 1200 |
