УТВЕРЖДАЮ Директор МУ «Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи» ________________ | СОГЛАСОВАНО _________________ _________________ _________________ |
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение запроса котировок на монтаж воздушной линии внешнего электроснабжения и щитового оборудования в МУ «ПКиО г. Долгопрудного» |
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи» |
Долгопрудный – 2010г. |
ЗАПРОС КОТИРОВОК
Наименование заказчика – муниципальное учреждение «Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи» настоящим извещает о проведении запроса котировок на монтаж воздушной линии внешнего электроснабжения и щитового оборудования в МУ «ПКиО г. Долгопрудного».
Почтовый адрес: 141700 Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского д.34 (
Адрес электронной почты
Источник финансирования: средства бюджета городского округа Долгопрудный.
Форма котировочной заявки котировочная заявка, подписанная руководителем организации – участника размещения заказа и скрепленная печатью организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), представляется в письменной форме в соответствии с Приложением №1.
Техническое задание:
№ п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
1 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 4 кг | 100 м кабеля | 2,00 |
2 | Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 4 кг | 100 м кабеля | 2,00 |
3 | Монтаж кабеля СИП2А 3Х120+95 | М | 200,00 |
4 | Крепеж | комплект | 1,00 |
5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы 3 | 100 м бурения скважины | 0,10 |
6 | Установка опоры круглой | шт | 5,00 |
7 | Установка и крепление укосины к опоре | шт | 1,00 |
8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,20 |
9 | Сталь полосовая сечением 40х4 мм | м | 20,00 |
10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,60 |
11 | Сталь угловая размер 50х50х5 | м | 18,00 |
12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, размер, 12мм2 | 10 шт. | 0,50 |
13 | Сталь круглая диам 12мм | м | 15,00 |
14 | Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная | т | 0,03 |
15 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 2,00 |
16 | Монтаж шкафа ВРУ | ШТ | 1,00 |
17 | Установка выключателей: установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
18 | Выключатель трехполюсный на 200А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
19 | Выключатель трехполюсный на 160А, ВА 57-35 | ШТ | 1,00 |
20 | Монтаж шкафа ШР | ШТ | 1,00 |
21 | Установка выключателей: установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | шт. | 2,00 |
22 | Выключатель трехполюсный на 80А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
23 | Выключатель трехполюсный на 63А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
24 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 6,00 |
25 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 24,00 |
26 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 12,00 |
27 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,10 |
28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,10 |
29 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,20 |
30 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега. Расстояние перевозки 12 км. | т | 30,00 |
31 | Погрузка мусора вручную | т | 12,00 |
32 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега. Расстояние перевозки 18 км. | т | 21,00 |
Место выполнения работ: Московская область, г. Долгопрудный, территория МУ «ПКиО г. Долгопрудного» между ул. Лаврентьева и ул. Спортивная
Сроки выполнения работ: до 31 октября 2010 года.
Максимальная цена контракта составляет 400 000 рублей.
Цена муниципального контракта является фиксированной на период его действия. При этом в цену контракта включены стоимость материалов, работ, транспортные расходы, страхование, уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Место подачи котировочных заявок: 141700 Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского д.34 МУ «Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи» телефон 408-74-33.
Срок подачи: в течение 7 рабочих дней, начиная с 01 сентября 2010 года.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 сентября 2010 года в 18 часов 00 минут.
Срок и условия оплаты: Заказчик выплачивает Исполнителю до начала работ аванс в размере 30% от стоимости планируемого объема работ в течение 10-и дней с момента утверждения сметной документации.
Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные работы производится на основании подписания сторонами Актов формы № КС-2 и № КС–3 и предоставления Исполнителем Заказчику счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов и сертификатов на материалы, исполнительной документации, включая Акты скрытых работ.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик имеет право подписать Акты формы № КС-2 и № КС–3 и произвести оплату.
Срок подписания контракта с победителем: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»__________________2010 г. г. Долгопрудный
В котировочную комиссию
МУ «Комитет по культуре, физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи»
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнение работ по монтажу воздушной линии внешнего электроснабжения и щитового оборудования в МУ «ПКиО г. Долгопрудного» в следующем объеме:
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
Стоимость выполнения работ составляет: _________________________
Цена контракта указана с учетом затрат на приобретение материалов, выполнение работ, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Место выполнения работ: Московская область, г. Долгопрудный, территория МУ «ПКиО г. Долгопрудного» между ул. Лаврентьева и ул. Спортивная.
Сроки исполнения: ____________________________________________
Срок и условия оплаты: Заказчик выплачивает Исполнителю до начала работ аванс в размере 30% от стоимости планируемого объема работ в течение 10-и дней с момента утверждения сметной документации.
Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные работы производится на основании подписания сторонами Актов формы № КС-2 и № КС–3 и предоставления Исполнителем Заказчику счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов и сертификатов на материалы, исполнительной документации, включая Акты скрытых работ.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик имеет право подписать Акты формы № КС-2 и № КС–3 и произвести оплату.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен оказать услуги в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. Готовы представить необходимые сведения и документы для принятия решения по нашей котировочной заявке и заключению контракта. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет исполнять роль обязательного контракта между нами.
Наименование организации: _________________________________________
Место нахождения: _________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________
Банковские реквизиты:
Подписи
Муниципальный контракт № _____
г. Долгопрудный «__» _____ 2010 г.
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи» именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющее допуск работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в лице ___________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________.2010 г. № _____, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнить комплекс работ по монтажу воздушной линии внешнего электроснабжения и щитового оборудования в МУ «ПКиО г. Долгопрудного» в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №1), проектной документацией и условиями настоящего муниципального контракта, в согласованные сторонами сроки, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
Стоимость комплекса работ составляет __________ (________________) рублей, в т. ч. НДС 18 %.2.2. Оплата по настоящему муниципальному контракту осуществляется Заказчиком в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ в течение 10-и дней с момента подписания настоящего муниципального контракта, утверждения сметной документации и выставления счета.
2.4. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные работы производится на основании подписания сторонами Актов формы № КС-2 и № КС–3 и предоставления Подрядчиком Заказчику счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов и сертификатов на материалы, исполнительной документации, включая Акты скрытых работ.
3. Сроки выполнения работ и срок действия муниципального контракта
3.1. Сроки выполнения работ: с «__» _______ 2010 г. по «__» _______ 2010 г.
3.2. Срок действия муниципального контракта: с «__» ______2010 г. по «__» _______ 2010 г.
3.3. На момент подписания настоящего муниципального контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
В случае если Заказчик задерживает согласование проектно-сметной документации, то срок окончания работ переносится на весь срок задержки. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик имеет право подписать Акты формы № КС-2 и № КС–3 и произвести оплату.4. Обеспечение комплекса работ материалами и оборудованием
4.1. Все поставляемые для проведения электромонтажных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
5. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить весь комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и в соответствии с техническим заданием, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
Обеспечить в ходе проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы территории Заказчика строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, принадлежащее Подрядчику. Освободить территорию от временных сооружений по согласованию с Заказчиком. При готовности объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика. Представлять Заказчику копии свидетельств о допуске к работам, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего муниципального контракта Заказчик обязан:
В десятидневный срок с момента подписания настоящего муниципального контракта назначить уполномоченного специалиста по проведению технического контроля выполняемых работ и выполнению прочих контрольных функций. Осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 9 настоящего муниципального контракта. Принимать участие в приемке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта. Обеспечить Подрядчика до начала строительных работ источниками энерго - и водоснабжения для производства работ.7. Сдача и приемка работ
При приемке выполненных Подрядчиком работ Заказчик проверяет их соответствие требованиям, предъявляемым к количеству, ассортименту, качеству и объему, согласно техническому заданию. Приемка работ Заказчиком будет осуществляться путем подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по формам статистической отчетности (формы КС-2 и КС-3). Форма КС-3 ведется нарастающим итогом с начала выполнения работ. В случае несоответствия выполняемых работ условиям настоящего муниципального контракта на этапе исполнения, Стороны обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках и условиях их устранения. При завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику отчетные документы: Акты формы № КС-2 и № КС–3, счет-фактуру, товарную накладную, платежные документы и сертификаты на материалы, исполнительную документацию, включая Акты скрытых работ. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Актов формы № КС-2 и № КС–3 и отчетных документов, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных Актов формы № КС-2 и № КС–3, либо мотивированный отказ от подписания. В случае несоответствия результатов выполнения работ условиям настоящего муниципального контракта, Заказчик должен предъявить Подрядчику претензии о несоответствии выполнения работ по настоящему муниципальному контракту в течение 7 (семи) дней со дня получения Актов формы № КС-2 и № КС–3. В случае не направления подписанных Заказчиком Актов формы № КС-2 и № КС–3, либо мотивированного отказа в подписании по п. 7.5. настоящий муниципальный контракт считается выполненным надлежащим образом в объемах, указанных в техническом задании. Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.8. Гарантии качества по сданным работам.
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата работы на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 2 (два) года.9. Ответственность сторон
9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение и соблюдение сроков работ по настоящему муниципальному контракту.
9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных норм и правил.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.4. Подрядчик не несет ответственности за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.
9.5. В случае прекращения выполнения услуг по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.
9.6. В случае прекращения выполнения услуг по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
9.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
9.8. За нарушение Сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная сторона выплачивает другой стороне неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. Внесение изменений в договор.
10.1. Условия настоящего муниципального контракта могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон.
Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола и становится неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта..11. Прочие условия
11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;
- аннулирования допуска к работам, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- прекращение, завершение договорных отношений вследствие выполнения условий настоящего договора.
По завершении гарантийного срока для данного объекта строительства, заявленного Подрядчиком в п. 8.2, с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязанностей по настоящему договору подряда, кроме гарантийных обязательств Подрядчика. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:— неоплаты Заказчиком выполненных работ, согласно подписанному акту выполненных работ, более 30 календарных дней.
11.4. В случае необходимости представления уведомления по вопросам, связанным с реализацией данного Контракта, оно должно быть исполнено в письменной форме.
11.5. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем в процессе реализации настоящего Контракта, решаются по согласованию сторон. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны оформляться сторонами в письменной форме.
11.6. Правоотношения, возникающие по настоящему Контракту, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.
11.7. Права и обязанности по данному Контракту не могут передаваться третьим лицам.
11.8. Администрация г. о. Долгопрудный, а также должностные лица, уполномоченные главой г. о. Долгопрудный вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки услуг.
11.9. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика, Исполнителя).
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: МУ «Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи» Адрес: ИНН, КПП Р/сч. л/сч. БИК Директор ______________ «_____» _________________2010 г. М. П. | Исполнитель: Директор ______________ (Ф. И.О.) «_____» _________________2010 г. М. П. |
Приложение 1
К муниципальному Контракту № _____
от «____» ___________ 2010г
Заказчик: Директор МУ «ККФКСТ ДМ» ______________ «_____» _______________________2010 г. М. П. | Исполнитель: Директор ______________ (Ф. И.О.) «_____» _______________________2010 г. М. П. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к муниципальному Контракту на монтаж воздушной линии внешнего электроснабжения и щитового оборудования в МУ «ПКиО г. Долгопрудного»
от «____» __________ 2010 года № _____
№ п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
1 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 4 кг | 100 м кабеля | 2,00 |
2 | Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 4 кг | 100 м кабеля | 2,00 |
3 | Монтаж кабеля СИП2А 3Х120+95 | М | 200,00 |
4 | Крепеж | комплект | 1,00 |
5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы 3 | 100 м бурения скважины | 0,10 |
6 | Установка опоры круглой | шт | 5,00 |
7 | Установка и крепление укосины к опоре | шт | 1,00 |
8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,20 |
9 | Сталь полосовая сечением 40х4 мм | м | 20,00 |
10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,60 |
11 | Сталь угловая размер 50х50х5 | м | 18,00 |
12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, размер, 12мм2 | 10 шт. | 0,50 |
13 | Сталь круглая диам 12мм | м | 15,00 |
14 | Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная | т | 0,03 |
15 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 2,00 |
16 | Монтаж шкафа ВРУ | ШТ | 1,00 |
17 | Установка выключателей: установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
18 | Выключатель трехполюсный на 200А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
19 | Выключатель трехполюсный на 160А, ВА 57-35 | ШТ | 1,00 |
20 | Монтаж шкафа ШР | ШТ | 1,00 |
21 | Установка выключателей: установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | шт. | 2,00 |
22 | Выключатель трехполюсный на 80А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
23 | Выключатель трехполюсный на 63А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
24 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 6,00 |
25 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 24,00 |
26 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 12,00 |
27 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,10 |
28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,10 |
29 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,20 |
30 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега. Расстояние перевозки 12 км. | т | 30,00 |
31 | Погрузка мусора вручную | т | 12,00 |
32 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега. Расстояние перевозки 18 км. | т | 21,00 |
Место выполнения работ: Московская область, г. Долгопрудный, территория МУ «ПКиО г. Долгопрудного» между ул. Лаврентьева и ул. Спортивная
Сроки выполнения работ: до 31 октября.2010 года.
Приложение 2
К муниципальному Контракту №___
от «__»__________ 2010г
Заказчик: Директор МУ «ККФКСТ ДМ» ______________ «_____» _______________________2010 г. М. П. | Исполнитель: Директор ______________ (Ф. И.О.) «_____» _______________________2010 г. М. П. |
ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ
к муниципальному Контракту на монтаж воздушной линии внешнего электроснабжения и щитового оборудования в МУ «ПКиО г. Долгопрудного»
от «____» __________ 2010 года № _____
№ п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
1 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 4 кг | 100 м кабеля | 2,00 |
2 | Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 4 кг | 100 м кабеля | 2,00 |
3 | Монтаж кабеля СИП2А 3Х120+95 | М | 200,00 |
4 | Крепеж | комплект | 1,00 |
5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы 3 | 100 м бурения скважины | 0,10 |
6 | Установка опоры круглой | шт | 5,00 |
7 | Установка и крепление укосины к опоре | шт | 1,00 |
8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,20 |
9 | Сталь полосовая сечением 40х4 мм | м | 20,00 |
10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,60 |
11 | Сталь угловая размер 50х50х5 | м | 18,00 |
12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, размер, 12мм2 | 10 шт. | 0,50 |
13 | Сталь круглая диам 12мм | м | 15,00 |
14 | Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная | т | 0,03 |
15 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 2,00 |
16 | Монтаж шкафа ВРУ | ШТ | 1,00 |
17 | Установка выключателей: установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
18 | Выключатель трехполюсный на 200А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
19 | Выключатель трехполюсный на 160А, ВА 57-35 | ШТ | 1,00 |
20 | Монтаж шкафа ШР | ШТ | 1,00 |
21 | Установка выключателей: установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | шт. | 2,00 |
22 | Выключатель трехполюсный на 80А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
23 | Выключатель трехполюсный на 63А, ВА 57-35 | шт | 1,00 |
24 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 6,00 |
25 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 24,00 |
26 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 12,00 |
27 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,10 |
28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,10 |
29 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,20 |
30 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега. Расстояние перевозки 12 км. | т | 30,00 |
31 | Погрузка мусора вручную | т | 12,00 |
32 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега. Расстояние перевозки 18 км. | т | 21,00 |
Итого: контрактная стоимость услуг составляет ______________ (____________________сумма прописью) рублей, в т. ч. НДС 18 %._______________ руб.
При этом в цену контракта включены стоимость материалов, работ, транспортные расходы, страхование, уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
