ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Санкт-Петербург | 2012 г. |
порт Санкт - Петербург», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании договора о передаче полномочии единоличного исполнительного органа управляющей организации №12-300612/Ю-6 от 01.01.2001 года, доверенности (бланки 77 АА 6802355, 77 АА 6802356, 77 АА 6802357, 77 АА 6802358, 77 АА 6802359, 77 АА 6802360) от 01.01.2001 года, удостоверенной нотариусом города Москвы в реестре за № 3д-942, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить своими силами, в соответствии с условиями настоящего договора, работы по вывозу снега с погрузкой с территории Заказчика на свалку Подрядчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять результат работ и оплатить его.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг по Договору определяется Тарифами, указанными в Протоколе согласования цен (Приложение ), который является неотъемлемой частью договора. Тарифы указаны с учетом НДС. Оплата по настоящему договору производится в следующие сроки: Заказчик оплачивает вывоз снега с погрузкой по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в договоре на основании счета, счета–фактуры и Акта выполненных работ, в котором указывается объем вывезенного снега, в течение 15 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (счет, указанный Подрядчиком).
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Заявка на погрузку и вывоз снега направляется Заказчиком Подрядчику путем факсимильного сообщения по тел./факсу № ____________ в рабочие дни с ___ до____ за 24 часа до начала работ. В заявке указывается адрес объекта, дата, предлагаемое время начала работ и ориентировочный объем снега, подлежащего вывозу и погрузке за одну рабочую смену. Подрядчик подтверждает возможность исполнения заявки путем сообщения регистрационного номера заявки в течение 2-х часов после ее получения. Минимальный возможный объем заявки, принятой к исполнению - 250 м3 за одну рабочую смену. Максимально возможный объем заявки, принятой к исполнению – 2500 м3 за одну рабочую смену. Объем может быть увеличен по соглашению сторон. Фактический объем оказанных услуг за рабочую смену может быть скорректирован Заказчиком в ходе производства работ.
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Подрядчик выполняет работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, согласованные с Заказчиком в Заявке. Срок действия договора:
Начало работ - 01 декабря 2012 года.
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Окончание работ - 15 мая 2013 года.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Подрядчик обязан: Своими силами и средствами, или с привлечением сил и средств субподрядных организаций, выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные заявкой, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Правил Санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Санкт-Петербурге. Подготовить и передать Заказчику заявку, по разработанной Заказчиком форме, для оформления на технику и людей пропусков на территорию Заказчика. Доставить на объект необходимые механизмы, которые обеспечивают производство соответствующего вида работ. За свой счет обеспечивать топливом, ГСМ и расходными материалами автотранспорт и погрузочную технику, используемые Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору. Обеспечивать при производстве работ соблюдение персоналом правил и требований техники безопасности и производственной санитарии, охраны труда, пожарной, экологической и электробезопасности, предусмотренных нормативными актами действующего законодательства РФ, правил пропускного режима на территории Заказчика. Возмещать суммы штрафов и иных платежей, налагаемых на Заказчика: за нарушение Подрядчиком требований нормативных документов в области экологии и строительства, возникшее в результате выполнения услуг, осуществляемых по Договору; нарушения установленного порядка выполняемых услуг в соответствии с п.1.1 Договора, законодательства об охране труда, а также нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам при проведении работ, в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования о возмещении. В случае возникновения аварийной ситуации при производстве работ незамедлительно уведомлять Заказчика, а также предпринимать все необходимые меры с целью ликвидации аварии и предотвращения причинения вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьим лицам. Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве, в соответствии с установленными сроками. Самостоятельно решать вопросы охраны своего имущества, материалов и оборудования в течение в период проведения работ. Использовать для производства работ оборудование, инструменты и материалы, имеющие соответствующие сертификаты и обеспечивающие эффективное проведение работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Обеспечить наличие у своих работников спецодежды, исправность инструментов, не допускать к работам лиц в нетрезвом виде. При невыполнении Подрядчиком положений данного подпункта Заказчик имеет право сделать Подрядчику предупреждение и потребовать замены соответствующих инструмента или материала и отстранения от производства работ соответствующих лиц. Выполнять требования режима и пропускной системы, установленные на территории Морского порта Санкт-Петербург в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутри-объектовом режиме в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»; «Временной инструкцией о режиме и пропускной системе в Морском порту Санкт-Петербург». Заказчик обязан: Обеспечить Подрядчика пропусками на выезд с территории порта, груженного снегом автотранспорта. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. Принять оказанные услуги по качеству и количеству при отсутствии замечаний. Оплатить все виды пропусков на территорию Морского порта Санкт-Петербург.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
В случае несвоевременного оказания Подрядчиком услуг по погрузке и вывозу снега Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не оказанной своевременно услуги за каждый день нарушения обязательства по оплате. Стоимость не оказанной услуги определяется из указанного в заявке ориентировочного объема подлежащего вывозу снега. В случае несвоевременной оплаты услуг по погрузке и вывозу снега, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства по оплате. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, фактически причиненные и документально подтвержденные. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Все споры или разногласия сторон по настоящему договору разрешаются арбитражным судом г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством РФ порядке. Вся ответственность за захоронение снега лежит на Подрядчике.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без санкций в любой момент, письменно известив Подрядчика не менее чем за 10 рабочих дней. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядный организаций в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный окружающей среде в процессе исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим природоохранным Законодательством РФ. Подрядчик несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет, в случае необходимости, платежи за фактическое загрязнение окружающей природной среды. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК взаимно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств, если они наступили в течение действия настоящего договора. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней, с даты их возникновения, предупредить об этом другую сторону. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой либо иным компетентным государственным органом. Если форс-мажорные обстоятельства будут препятствовать выполнению обязательств по договору в течение 30 дней с даты их возникновения, договор прекращает свое действие.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Право владения, пользования и распоряжения на образованные отходы после загрузки снега на автотранспорт Подрядчика, переходит Подрядчику. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической и/или сметной документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в том случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный Заказчиком.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК порт Санкт-Петербург»
Адрес: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 5
ИНН 7805025346 КПП 997650001
Расчетный счет 40702810800000001662
Банк в ГРУЦ ГУ ЦБ РФ в г. Липецк
Кор. счет 30101810700000000704 БИК 044206704
ОКОНХ 51210 ОГРН 1027802712585
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
Управляющий директор порт СПб» | |
________________ | _______________ |
МП МП
Приложение
к договору № ___ « » ________ 2012 г.
.
Протокол согласования цен
Мы, нижеподписавшиеся,
от лица ПОДРЯДЧИКА –
от лица ЗАКАЗЧИКА – управляющий директор порт СПб» удостоверяем, что стороны утвердили следующие цены на товар:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость погрузки и вывоза 1м3 снега, (руб.)вт. ч.НДС–18% |
1 | Погрузка Подрядчиком и вывоз Подрядчиком на свалку Подрядчика снега с территории Заказчика с использованием автотранспорта и погрузочной техники Подрядчика. | м3 |
От ПОДРЯДЧИКА От ЗАКАЗЧИКА
порт СПб»
Управляющий директор
______________/ / ___________//
«______»_____________2012г. «______»_______________2012г.
М. П. М. П.
