Должность Подпись Ф. И.О. полностью
«____» _____________ 20__ г.
Место печати
Приложение к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора поставки шлангов и рукавов резиновых
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ______________
г. Удомля « » 2011 г.
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Удомельского филиала - «Дирекция генерального подрядчика на Калининской атомной станции» Крууза Игоря Владимировича, действующего на основании Доверенности № ______ от _______ г., с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар в количестве, ассортименте, по цене, согласно прилагаемой Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар на условиях настоящего Договора. Срок поставки Товара составляет 10 (десять) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ Цена Договора составляет _________________________ (_______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке 18 % – ________________ (_____________) руб. ________ коп. Оплата за поставленный товар производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки товара по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), товарно – транспортной накладной (ф.1-Т), получения счета-фактуры на поставленный товар, документов о сертификации товаров, технических паспортов и гарантийных талонов на товары. Все расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена договора включает в себя расходы на перевозку до склада заказчика, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.4. Цена товара по настоящему Договору является фиксированной на весь период поставки и изменению не подлежит.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:3.1.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и передать Покупателю Товар согласно условиям настоящего Договора по товарной накладной (ТОРГ – 12) на складе Покупателя Тверская обл., г. Удомля, Управление капитального строительства Калининской АЭС, склады УПТК.
3.1.2. Одновременно с поставкой Товара предоставить на Товар техническую документацию, при необходимости копию сертификата качества (сертификата соответствия), счет-фактуру с указанием номера настоящего Договора.
3.1.3. Предоставить Покупателю гарантию качества Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.2.Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.2.Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.
Порядок поставки и приемки Товара Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком автомобильным транспортом до склада Покупателя Тверская обл., г. Удомля, Управление капитального строительства Калининской АЭС, склады УПТК. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) При обнаружении несоответствия количества, ассортимента и качества товара условиям Договора в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, качестве и ассортименте Товара. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта. В случае если представитель Поставщика не прибыл в течение рабочего дня с момента получения уведомления, Покупатель в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков, составляет односторонний акт приемки Товара и направляет соответствующую претензию Поставщику с перечнем недостатков и сроков их устранения за счет Поставщика. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара по количеству и качеству на складе Покупателя (Получателя).
КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ Срок гарантии на поставленный Товар составляет не менее срока, предусмотренного заводом изготовителем, момента приемки Товара на складе Покупателя. Комплектность и качество Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества и другие документы, необходимые для передачи товара Покупателю. В случае если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит замену Товара, либо бесплатный гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Товара. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости замены Товара или проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным способом. Поставщик обязан произвести замену Товара или гарантийный ремонт Товара в срок, согласованный с Покупателем, в противном случае наступает ответственность, предусмотренная п. 8.1. настоящего Договора. Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением замены Товара либо гарантийным ремонтом, Покупателем не возмещаются.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем (Получателем) по количеству и качеству на складе Покупателя по товарной накладной (ф. ТОРГ – 12).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В случае обнаружения недостатков при приемке Товара или в течение гарантийного срока, Поставщик обязан в срок, согласованный с Покупателем произвести замену Товара Товаром надлежащего качества за свой счет и своими силами, в противном случае Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки замены. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки поставки. В случае, когда относящиеся к Товару документы и/или сертификат на Товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик не передал Покупателю в указанные в Договоре сроки, Поставщик возмещает понесенные Покупателем расходы и другие убытки, образовавшиеся вследствие лишения возможности Покупателя использовать Товар из-за отсутствия этих документов, а также уплачивает пени в размере 0,1% суммы счета за каждый день просрочки передачи документов. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара, предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент оплаты неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой субъекта РФ, где произошло форс-мажорное обстоятельство, или иным компетентным органом. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном настоящим Договором.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Нижегородской области.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до « » ___________ 20_____ г., а в части гарантийных обязательств до их полного исполнения.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласования с Покупателем. Документы по настоящему Договору, переданные посредством факсимильной связи, принимаются сторонами к исполнению и руководству с последующим предоставлением другой Стороне их оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Покупатель и Поставщик должны руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение : Спецификация
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: | Покупатель: |
Юридический адрес: 603006, г. Н. Новгород, пл. Свободы 3 , КПП 525350001, Банковские реквизиты: р/сч. 40502810900000000007 в НФ «Гарантия» САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Н. Новгород БИК 042282710 | |
Банковские реквизиты: | Удомельский филиал «Дирекция Генерального подрядчика на Калининской АЭС» Поч. Адрес 171841, Тверская обл., г. Удомля, Управление капитального строительства Калининской АЭС, а/я 67 , р/с: 40702810863040000526 Удомельское отделение Тверское , к/с: 30101810700000000679, , |
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Поставщика: _______________ /________________/ подпись «____» _________________ 2011 г. | От Покупателя: _________________ // подпись «____» _________________ 2011 г. |
Приложение к Договору
№__________________ от «___» _______________ 2011
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование и марка | Технические требования (характеристики) | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб., в т. ч. НДС | Сумма, руб., в т. ч. НДС |
1 | Рукав кислородный | ГОСТ 9356-75 Резинотканевый, класс III, диаметр 12 мм., рабочее давление 20 атм. | м. | 100 | ||
2 | Рукав пневматический (напорный) | ГОСТ 5398-76 Резинотканевый, диаметр 25 мм., рабочее давление 6,3 атм. | м. | 50 |
Итого: Цена Договора составляет _______________________ (___________) руб.____ коп., включая НДС по ставке 18 % – ___________ (_________________) руб._______ коп.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Поставщика: _______________ /____________/ подпись «____» _________________ 2011 г. | От Покупателя: _________________ // подпись «____» _________________ 2011 г. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
