Сократите Ваши расходы на производство на 20%!

ора

ДОГОВОР №_____

г. Котовск  « __ » ________ 2016г 

Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод», именуемое в дальнейшее «Покупатель», , действующего на основании Доверенности г, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, по результатам запроса ценовых предложений (Протокол от __ ________2016г),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя, а Покупатель - оплатить и принять олеум улучшенный  ГОСТ 2184-2013 (далее – Продукция)  в количестве 1813,636 тн.

1.2. Общая сумма настоящего договора составляет 12829845.00 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот сорок пять ) рублей (в том числе НДС 18% и транспортные расходы), и соответствует цене, предложенной Поставщиком в заявке о подаче предложения.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Покупатель производит оплату стоимости Продукции, в течение  30 банковских дней, с момента получения  Продукции на склад Покупателя на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не запрещенный действующим законодательством РФ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Цена, установленная в п.1.1, сохраняется до полного выполнения обязательств настоящего договора.

2.2.Оплата производится в российских рублях.

2.3. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Продукции.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Отгрузка Продукции производится автотранспортом Поставщика по предварительной заявке Покупателя,  в  соответствии с действующим законодательством.  Доставка Продукции до склада Покупателя организуется за счет Поставщика.

3.2. Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется по предварительным заявкам Покупателя.

3.3. Датой поставки Продукции в адрес Покупателя считается дата приема Продукции на склад Покупателя.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ

4.1. Качество Продукции, поставляемой по Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2184-2013, что должно подтверждаться паспортами качества, сертификатами соответствия.

4.2. Поставщик обязан при поставке Продукции предоставить соответствующие сопроводительные документы, в том числе товарную накладную, счет-фактуру, паспорт качества.

4.3. Порядок приемки Продукции по количеству, качеству и комплектности определяется инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П-6 и о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П-7.

4.4. При несоответствии Продукции по количеству, качеству вызов представителя Поставщика обязателен.

5. УПАКОВКА

5.1. Продукция доставляется в соответствии с нормами действующего законодательства. 

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в полном соответствии с требованиями ГОСТ 2184-2013г.

6.2. Покупатель обязан вызвать Поставщика по обнаружению несоответствий Продукции по качеству и количеству. Поставщик обязан заменить некачественный товар или допоставить недостающее количество товара в течение 20 календарных дней с момента обнаружения несоответствий.

6.3. Расходы по замене и допоставке товара осуществляются за счет Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены договора за каждый день нарушения срока поставки товара. «Поставщик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере действующей на день начала просрочки исполнения обязательств ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по вине Покупателя.

7.3. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по настоящему Договору не применяются.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, нормативных актов, изданных правительственными органами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Поставщик и Покупатель принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Все возникшие между сторонами споры, по которым не достигнуты соглашения, рассматриваются Арбитражным судом в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами и действует до 31.12.2016г.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Каждая из Сторон договора принимает на себя обязательство основываться на положениях международных антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от её имени третьими лицами.

10.2. При исполнении договора каждая Сторона гарантирует принятие мер, направленных на предотвращение нарушения  действующего антикоррупционного законодательства.

10.3. Каждая Сторона (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуется не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

10.4. Стороны (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к данному договору действительны лишь в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Правом, регулирующим настоящий договор, является право РФ.

11.4 Вся информация, полученная сторонами в ходе реализации настоящего договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончании его действия в течении 5 лет. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию одной из сторон договора.

11.5. Риск случайной гибели продукции или его повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара на склад «Покупателя».

11.6. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ:                         ПОСТАВЩИК:

Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод»  393190, г. Котовск, Тамбовская  область, Проспект Труда, д.23      ;     филиал ВТБ в  г. Тамбове, г. Тамбов Заместитель  директора по коммерческим вопросам ________________ //

____________________/______________/