Извещение о проведении запроса котировочных цен
№5 от 01 июня 2010 года
Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Карачаевского муниципального района объявляет о проведении запроса котировок на поставку и монтаж оконных блоков из поливинилхлоридного профиля фирмы КВЕ со стеклопакетами для администрации Карачаевского муниципального района и ее структурных подразделений
Наименование заказчика, его почтовый адрес: администрация Карачаевского муниципального района, 369200, Карачаево-Черкесская Республика,
Контактное лицо: ,
Источник финансирования заказа: средства местного бюджета
Форма котировочной заявки: в письменном виде по прилагаемой форме, рекомендуем подавать котировочные заявки в запечатанных конвертах с указанием номера извещения, прием заявок в форме электронного документа не осуществляется в связи с отсутствием технической возможности Уполномоченного органа.
Наименование, характеристики, количество поставляемого товара и объем выполняемых работ:
- поставка и монтаж оконных блоков из поливинилхлоридного профиля фирмы КВЕ со стеклопакетами, общее количество 42 шт., в том числе: размером 1500х2012 – 7 шт поворотно-откидных, 3 шт – глухих, 7 шт – поворотных и размером 1500х1500 – 12 шт поворотно-откидных, 5 шт - глухих, 8 шт - поворотных ;
- цвет профиля – белый;
- заполнение светопрозрачной части изделия – одинарный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом;
- стекло толщиной 4 мм марки Мпо ГОСТ 111-90;
- межстекольные расстояния не менее 10 мм;
- архитектурный рисунок изделия – прямоугольный;
- долговечность, условных лет эксплуатации: ПВХ профилей – 40 лет, стеклопакетов – 20 лет, уплотняющих прокладок – 10 лет;
- показатель приведенного сопротивления теплопередачи – класс В2;
- показатель воздухо - и водонипроницаемости – по ГОСТ 26601.2-99;
- показатель звукоизоляции – класс со снижением воздушного шума городского транспорта
- показатель общего коэффициента пропускания света – по ГОСТ 26602.4 – 99;
- стойкость к климатическим воздействиям – нормальный вид исполнения;
- изготовление 42 оконных блоков из ПВХ профиля;
- изготовление комплектующих изделий;
- доставка оконных блоков и комплектующих изделий к месту установки;
- демонтаж старых оконных рам и подоконных досок;
- восстановление нарушенного профиля оконного проема;
- установка оконных блоков с заделкой внешней штрабы;
- установка подоконной доски;
- требования к упаковке и транспортированию - по ГОСТ 24866;
- при установке окон применять материалы, отвечающие современным требованиям к отделке помещений, не допускать захламления территории мусором и принимать меры по его своевременному вывозу силами Поставщика;
- общие требования к монтажу – по ГОСТ 30971-2002;
- поставщику при оказании услуг по требованию Заказчика представлять необходимую документацию: лицензию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы;
-готовые изделия должны соответствовать требованиям, действующих межгосударственных стандартов (в т. ч. ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, и т. д.), должны быть сертифицированы и иметь паспорта;
- приемка услуг по установке пластиковых окон осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Поставщика и Заказчика;
- работы выполняются в строгом соответствии с действующими нормативными документами, ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, все материалы, применяемые Поставщиком, должны быть сертифицированы;
- герметизация зазоров между рамами и откосами должна быть произведена монтажной пеной.
Место доставки поставляемого товара и выполнения работ: Карачаево-Черкесская Республика,
Срок поставки товара и выполнения работ: в течение месяца после подписания сторонами муниципального контракта.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товара, работ расходах: с учетом всех расходов, в том числе расходов на замер, доставку, монтаж, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: администрации Карачаевского муниципального района, заявки принимаются в течение 7-ми рабочих дней, с 02 июня 2010 года по 10 июня 2010 года с 09-00 часов до 18-00 часов (время московское).
Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ: безналичный расчет, 30% аванс – в течение 3 банковских дней после подписания контракта, 70% в течение 15 банковских дней после подписания акта принятия выполненных работ, предоставления счета - фактуры, при наличии денежных средств на счете Заказчика.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Участник размещения заказа должен соответствовать требованию, предусмотренному пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ.
Председатель Единой комиссии
Приложение к запросу котировок №5
от 01.01.2001 года
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: В Единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Карачаевского муниципального района
Изучив запрос котировок цен участник размещения заказа:
Наименование, место нахождения (для юридического лица) / фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН:_______________________________________________________________________
Наименование и характеристики поставляемого товара и выполняемых работ: ____
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цена товара и выполняемых работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ _________________________
(подпись, печать) (должность, расшифровка подписи)
Проект КОНТРАКТ №
на поставку и монтаж оконных блоков из поливинилхлоридного профиля
фирмы КВЕ со стеклопакетами
Администрация Карачаевского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Положения об администрации, с одной стороны, и ______________________________________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола заседания Единой комиссии от ___________________ 2010 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Исполнитель выполнит поставку и монтаж оконных блоков из поливинилхлоридного профиля фирмы КВЕ со стеклопакетами в администрации Карачаевского муниципального района и ее структурных подразделениях в счет оговоренной п.2.1.настоящего Контракта стоимости, в соответствии с требованиями проведенного запроса котировок, условиями Контракта, нормами действующего законодательства Российской Федерации, а Заказчик обеспечит приемку выполненных работ, и оплатит работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Раздел 2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________, в том числе НДС__________
2.2. Заказчик обязуется оплатить аванс 30% в течение 3 банковских дней после подписания контракта, 70% в течение 15 банковских дней после подписания акта принятия выполненных работ, предоставления счета - фактуры, при наличии денежных средств на счете Заказчика.
2.3. Цена муниципального контракта должна оставаться фиксированной в течение срока исполнения контракта.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель выполняет своими силами и средствами все работы по поставке и монтажу оконных блоков из поливинилхлоридного профиля фирмы КВЕ со стеклопакетами в администрации Карачаевского муниципального района и ее структурных подразделений в объеме и срок, предусмотренные в настоящем Контракте и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
3.2. Исполнитель гарантирует, что строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, используемые им при выполнении Контракта, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
3.3. Исполнитель выполняет своими силами и средствами на территории Заказчика все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту.
3.4. Исполнитель обеспечивает порядок на том участке территории Заказчика, где будут проводиться работы, и не будет допускать третьих лиц, не имеющих отношения к работам, без согласия Заказчика, а так же самостоятельно или с помощью правоохранительных органов примет меры по устранению лиц, нарушающих порядок, и будет препятствовать их повторному входу на строительную площадку.
3.5. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, Исполнитель использует таких технических специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет им осуществить соответствующий надзор за порученной им задачей, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ.
3.6. Исполнитель все работы на территории Заказчика производит минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
3.7. Исполнитель при повреждении материальных ценностей на территории Заказчику при производстве работ приводит их в пригодное состояние за счет собственных средств или возмещает Заказчику причиненные убытки.
3.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Исполнителем работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Исполнителем.
3.9. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, что приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку окончания ремонтных работ.
3.10. Заказчик назначает своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по Контракту.
3.11. Заказчик имеет право проверять качество и комплектность поставляемого товара и выполняемых работ.
4. Сроки выполнения работ
Работы по настоящему Контракту должны быть завершены "___" _____________ 2010 года.
5. Приемка выполненных работ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фиксируется в акте приема выполненных работ.
5.2. Прием выполненных работ производится в течение одного рабочего дня с даты окончания работ.
6. Гарантии
Гарантийный срок на выполненные работы не менее _________. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока выполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.5. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта, путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики.
7.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на всей территории РФ.
8. Расторжение Контракта
8.1. Заказчик вправе потребовать расторжение Контракта у Исполнителя в следующих случаях:
- задержка Исполнителем поставки товара и выполнения работ более чем на две недели по причинам, независящим от Заказчика;
- нарушения Исполнителем условий Контракта;
8.2. Исполнитель вправе потребовать расторжение Контракта в следующих случаях:
- нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Контрактом.
9. Особые условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которая не вытекает из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательство Российской Федерации.
10. Срок действия контракта и юридические адреса сторон
Настоящий контракт действует с момента подписания и до полного исполнения Исполнителем и Заказчиком обязательств, установленных настоящим Контрактом.
Раздел 10. Адреса и расчетные счета сторон:
ЗАКАЗЧИК Администрация Карачаевского муниципального района КЧР, 369200,
Р/счёт 40204810500000000130 ГРКЦ НБ КЧР Банка России г. Черкесск Глава администрации Карачаевского муниципального района _______________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
