Саха Республикатын (стр. 3 )

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или в связи с отсутствием денежных средств на счете Заказчика или по вине Поставщика.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.Переход права собственности

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи - приемки товара обеими сторонами.

       6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7. Заключительное положение

7.1. Стороны обязуются прикладывать все усилия для разрешения споров, возникающих в рамках настоящего контракта в досудебном (претензионном) порядке. В случае не достижения согласия по существу спора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РС (Я) г. Якутска, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Стороны допускают, что подписание настоящего контракта, приложений к нему, а также все другие документы, передаваемые сторонами в ходе исполнения контракта по факсу и по электронной почте, имеют юридическую силу до момента обмена (получения) подлинников таких документов.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего контракта. В случае прекращения деятельности Поставщика стороной контракта является его правопреемник.

7.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение Техническое задание, 1 экз. на 1 листе. Приложение   Спецификация, 1 экз. на 1 листе.

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чамча» муниципального образования «Ленский район» Адрес: Республика Саха (Якутия), Ленский район, с. Чамча, ул. Центральная, дом 2, телефон: 2-81-37 Р/с 33075005043; ; в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России Руководитель ______________ М. П.

Поставщик: Наименование организации________ ________________________________ Адрес:___________________________ ИНН ____________________________ КПП ____________________________ БИК_____________________________ Р/с______________________________ К/с______________________________ Руководитель_____________ (Ф. И.О.) М. П.

Приложение к муниципальному контракту от «__» _______________2011 г. №________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку отопительного водогрейного жаротрубного котла на твердом топливе марки КВр-0,25

№ п/п	Наименование товара (или эквивалент)	Краткая характеристика, параметры
Марка котла	КВр - 0,25
1	Тип	Стационарный, жаротрубный, с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода(газ, горячий газ проходит внутри, а вода омывает их снаружи)
2	Примерная отапливаемая площадь, мІ;	не менее 3000
3	Режим работы	Не автоматизированный
4	Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)	0,25 (0,215)
5	КПД, %;	не менее 86
6	Топливо	Уголь, дрова, торф
7	Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см. кв);	не более 0,3 (3,0)
8	Расход топлива в рабочем режиме кг/час (среднегодовой)	29
9	Топливоподача	Ручная
10	Температура уходящих газов, °С;	не более 150
11	Температура воды на выходе, С°;	не более 150
12	Мощность двигателя дымососа, кВт/ч;	не более 1,1
13	Габаритные размеры, мм
13.1	длина	не менее 2000 – не более 2200
13.2	ширина	не менее 1100 – не более 1120
13.3	высота (без дымовой трубы)	не менее 1850  - не более 1900
14	Масса котла, кг;	не менее 1590 – не более 1600
15	Площадь колосниковой решетки (мІ);	не менее 0,85
16	Срок службы, лет;	не менее 10
17	Сертификат соответствия	Обязательное наличие
18	Монтажная схема котла	Обязательное наличие
19	Технологическая схема котла (вид котла в разрезе)	Обязательное наличие
Заказчик_____________ М. П.	Поставщик_______________ (Ф. И.О.)   М. П.
Приложение к муниципальному контракту от «__» _____________2011 г. №_______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку водогрейного жаротрубного, котла марки КВр-0,25 (или эквивалента) на твердом топливе.

№ п/п	Наименование товара, марка, ГОСТ (ТУ)	Единицы измерения	Кол-во	Стоимость  товара с учетом налоговых платежей, руб.
Котел водогрейный КВр-0.25 с комплектом инструментов и принадлежностей (или эквивалент)	шт	1
Клапан предохранительный	шт	1
Колосники (618*230)	шт	6
Пульт управления с терморегулятором и термодатчиком	шт	1
Труба дымовая (5 метров)	шт	1
Манометр	шт	1
Термометр-манометр	шт	1
Дымосос ДН-3,5 (1,1//1500)	шт	1
Затвор поворотный Ду 80	шт	2
Кран шаровый Ду 25	шт	1
Итого:

Общая сумма поставки согласно составленной спецификации составляет: _______________

( _______________________________________________ ) рублей.

Заказчик_____________ М. П.

Поставщик_______________ (Ф. И.О.)   М. П.

Обоснование начальной цены муниципального контракта на приобретение и поставку отопительного водогрейного жаротрубного котла на твердом топливе марки КВр-0,25 для нужд муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Чамча»

Данные о предполагаемой закупке	Альтернативные предложения
Код ОКДП	Наименование товаров, работ, услуг	Кол-во Товара, шт.	Средняя стоимость, рублей	ЗАО "Черепановскферммаш"	ООО "Рос-Тепло"
; www. sibkotel. ru	Воронежская область, 2 оф.40; ros-teplo. ru
Стоимость, р.	Стоимость, р.
2813160	Котел водогрейный марки КВр-0,25КБ (на твердом топливе)	1	252 222,00	288 000,00	216 444,00
	Транспортные расходы (ж/д, водный фрахт)		70 877,70	66 000,00	75 755,40
Средняя стоимость Товара с учетом транспортных расходов	323 099,70	354 000,00	292 199,40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ