Контракт № _ на поставку товара

Контракт № ____

на поставку товара

г. Белгород  «___» _____________ 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), , действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, и именуемые вместе Стороны, на основании п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик передает лента полипропиленовая  (далее – Товар), в количестве и ассортименте указанных в Спецификации поставляемого Товара (Приложение 1 к настоящему Контракту) в сроки, указанные в п. 3.5. настоящего Контракта, а Заказчик принимает и оплачивает Товар на условиях настоящего Контракта.

1.2. Идентификационный код закупки 183312307373431230100100570010000000.

1.3. Финансирование по настоящему Контракту, осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород».

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает в себя стоимость поставляемого Товара, расходы на доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, учитываемых и взимаемых на территории Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта составляет ________________________ (сумма указывается цифрами и  прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________________ (сумма указывается цифрами и  прописью) рублей ___ копеек /НДС не облагается (в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается; в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с уплатой Контракта).

2.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.4 настоящего контракта.

2.4. При исполнении контракта допускаются изменения условий контракта по соглашению сторон:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта, пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

3.2. Заказчик производит оплату по факту поставки Товара, в течение 30 календарных дней при наличии подписанного Сторонами Акта приема-передачи Товара (без претензий) (Приложение 2 к Контракту).

3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара в рамках настоящего Контракта считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. В случае изменения расчётного счёта Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на, указанный в настоящем Контракте счёт Поставщика несёт Поставщик.

3.5. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта в течение 1 (одного) дня.

3.6. Место исполнения настоящего Контракта (место поставки Товара): доставка на склад Заказчика по адресу: город Белгород, ул. .

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или с использованием средств факсимильной связи;

4.1.2. Своевременно передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении 1 к настоящему Контракту.

4.1.3. Осуществлять передачу Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по настоящему Контракту.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Актом приема-передачи товара (без претензий).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.3.2. Оплатить Товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Провести экспертизу с целью проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества.

4.4.2. Контролировать выполнение условий настоящего Контракта Поставщиком в отношении возложенных на него обязательств.

4.4.3. Требовать своевременной поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.4. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим контрактом.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Поставщик по запросу Заказчика в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2. Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Приемка результатов оформляется документом о приемке (акт приема-передачи Товара, по форме согласно Приложению 2 к Контракту), который подписывается сторонами.

5.3. Приемка поставленного Товара осуществляется в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Поставщик в течение 5 календарных дней с момента поставки товара представляет Заказчику акт приема - передачи Товара, поставленного за отчетный период. Акт приема - передачи товара оформляется в двух экземплярах, скрепленных печатями и подписями Сторон по одному для каждой из Сторон.

5.4. Товар считается принятым с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Заказчик подписывает представленный Поставщиком акт приема-передачи товара в течение трех рабочих дней с момента получения акта приема-передачи товара или в случаях несоответствия товара требованиям Контракта, в тот же срок представляет Поставщику мотивированный письменный отказ от подписания акта.

5.5. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара учитываются отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.

6.2. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком при условии подтверждения факта ненадлежащего качества Товара.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону по факсимильной связи, указав их характер и возможную продолжительность, с последующим (в течение 5 (пяти) календарных дней) представлением оригинала извещения и подтверждения этих обстоятельств, выданное соответствующим компетентным органом.

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, либо когда Сторонам, при их наступлении становится очевидно, что названные обстоятельства продляться более двух месяцев, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Контракта или его прекращения без возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации г. «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000» (далее - постановление Правительства г.)

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 (одна тысяча) рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства г.

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации г.

8.9. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, за исключением случаев, установленных п.8.11: 10 (десять) процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ____________ руб. (сумма прописью) 00 коп.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы: 1000 (одна тысяча) рублей.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.3. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.4.        Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования спора.

Стороны примут меры к урегулированию спора в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Требование обеспечения исполнения настоящего Контракта не установлено.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств по нему.

12.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под роспись (регистрацию), заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсимильной связи с последующим представлением оригинала по адресу стороны, указанному в настоящем Контракте.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение 1 – Спецификация поставляемого Товара;

Приложение 2 – Технические характеристики Товара;

Приложение 3 - Форма акта приема-передачи Товара.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» 308000, 1-а КФБО г. Белгород (МБУ «УБГБ» )   Отделение Белгород г. Белгород Генеральный директор __________________ //

Приложение 1

к контракту от « ___» _______2018 г.

       № _________

Спецификация поставляемого Товара

№ п/п	Наименование Товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Лента полипропиленовая	1100	рулон
ИТОГО:

Поставщик:

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» Генеральный директор __________________ //

Приложение 2

к контракту от « ___ » _______2018 г.

№ _________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование товара	Технические характеристики
Лента полипропиленовая	Назначение: для оформления флористических букетов Длина ленты: 100 м. Ширина ленты:2 см. Тип ленты: Полипропилен Цветовая гамма: Цвет красный – 150 шт. Цвет желтый – 100 шт. Цвет белый – 150 шт. Цвет оранжевый – 100 шт. Цвет ярко-розовый – 100 шт. Цвет сирень – 100 шт. Цвет бледно-розовый – 100 шт. Цвет малина – 100 шт. Цвет салат – 100 шт. Цвет черный – 50 шт. Цвет синий – 50 шт.

Поставщик:

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» Генеральный директор __________________ //

Приложение 3

к контракту от « ___» _______2018 г.

       № _________

Акт

приема-передачи Товара

г. Белгород                                                  «___»_______________2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), , действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, и именуемые вместе Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «___» ___________ 2018 г. № ___ Поставщик осуществил поставку следующего товара: Лента полипропиленовая

2. В результате проведенной силами Заказчика экспертизы поставленного Поставщиком Товара, фактическое качество Товара соответствует требованиям Контракта.

3. Вышеуказанные обязательства по поставке согласно контракту должны быть выполнены «___»_____________2018 г., фактически выполнены «_____»______________2018 г.

4. Недостатки Товара, сопутствующих услуг не выявлены.

Поставщик:

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» Генеральный директор __________________ //