город Великие Луки «» 2015 года
ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения электронного аукциона, протокол от «» 2014 года, реестровый номер торгов , заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту эстакады для подъезда транспорта ССМП (далее работы) согласно техническому заданию к электронному аукциону и дефектной ведомости, которые является неотъемлемой частью настоящего контракта а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
1.2. Все работы необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП и СанПиН, а также на основании ведомости объемов работ (Приложение 1). Работы по ремонту необходимо выполнить в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Все материалы и оборудование, используемые для ремонтных работ, разрешены для применения их в лечебном учреждении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.2. Изделия или материалы, и комплектующие детали должны иметь документы о санитарной и пожарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке.
2.3. При выполнении работ по объекту Подрядной организации следует выполнять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта.
2.4. Затраты на устройство лесов, подмостей и т. п., затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов для выполнения работ, а также затраты на выполнение работ с лесов и подмостей включены в цену контракта.
2.5. После завершения строительно-монтажных работ и оформления исполнительно-технической документации Подрядной организации следует предъявить объект комиссии для оформления акта приемки.
3.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Окончание работ оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ.
3.2. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно в срок, с соблюдением проектной документации, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путём подписания акта сдачи — приёмки выполненных работ.
3.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий контракта, ухудшившими результаты работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
3.4.Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
3.5.Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – 60 месяцев. На используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена контракта составляет ( ) рублей копеек.
4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объём Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объём Услуг не более чем на десять процентов.
4.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества услуг и иных условий контракта.
4.5. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе увеличить количество оказываемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Подрядчиком, и начальной (максимальной) ценой контракта.
4.6. Заказчик оплачивает выполненные работы по безналичному расчету в течение 90 банковских дней с момента выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счета – фактуры, счета – заказа и акта выполненных работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки установленные контрактом.
5.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим контрактом.
5.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ и Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ и от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с порядком установленным постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000, составляет 2,5 % цены контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.6. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом в соответствии с порядком установленным постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000, составляет 10 % цены контракта.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Контрактом.
6.9. В случае уклонения Подрядчика от заключения контракта сведения об подрядчике включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.
7. ЗАДЕРЖКИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИКОМ
7.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с технической документацией к открытому аукциону в электронной форме.
7.2. Если в период выполнения контракта Подрядчик столкнётся с условиями мешающими своевременному выполнению работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, её предположительной длительности и причины (причинах), а так же устранить обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению работ самостоятельно и за счет собственных средств.
7.3. За исключением форс-мажорных обстоятельств, задержка при выполнении Подрядчиком своих обязательств возлагает на него ответственность за выплату неустойки.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством:
- в случае нарушения сроков выполнения работ, установленных настоящим Контрактом более чем на 5 календарных дней;
- в случае нарушения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе приемки Работ, более чем на 3 календарных дня;
- в случае несоответствия выполнения Работ условиям настоящего Контракта;
- в случае не предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечение тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством:
-в случае нарушения Заказчиком сроков приемки выполненных Работ, установленных настоящим Контрактом, на срок более чем 15 календарных дней;
- в случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, на срок более чем 15 календарных дней.
8.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику (с указанием причины принятия решения и положений настоящего Контракта, которые были нарушены Заказчиком) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
8.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего контракта в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения договора.
9.2. При наступлении указанных в п.9.1. обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.
10.2. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд Псковской области.
11. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.
11.2.Настоящий контракт действует в течение 45 календарных дней с момента заключения
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта представляется Подрядчиком на сумму ( )рубль копеек, что составляет 30% от начальной максимальной цены контракта, в форме денежных средств, передаваемых заказчику в залог (безотзывной банковской гарантии или денежных средств, передаваемых Заказчику в залог).
12.2. Выбрать в соответствии с указанным в п.12.1 обеспечением:
Вариант 1.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
(в ред. Федерального закона от 01.01.2001 N 396-ФЗ)
отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт, включая указание на стороны настоящего контракта, название предмета настоящего Контракта и ссылки на основании заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. п. 2 и 3 настоящего пункта;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Вариант 2.
Обеспечение представляется в форме денежных средств, передаваемых Заказчику в залог, в размере, установленном в пункте 12.1. настоящего контракта на следующие банковские реквизиты: УФК по Псковской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» Э26520)БАНК:ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г. ПСКОВ р/сч 40601810958051000001 , код дохода 00000000000000000510 АДРЕС:ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», Псковская область г. Великие Луки, ул. Больничная д.10, , ОКТМО 58710000
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней на банковский счет Подрядчика .
12.3. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между Сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой Стороне нарочным или по почте.
13.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчик по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:
14. Подписи и печати сторон:
«Заказчик» «Подрядчик»
Главный врач
ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»
__________________________ ________________________________
м. п. м. п.
Приложение к контракту №
Техническое задание
на выполнение работ
по ремонту эстакады для подъезда транспорта ССМП
ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» по ул. Пушкина д.5
Настоящим техническим заданием предусмотрено выполнение работ по ремонту эстакады для подъезда транспорта ССМП ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» по ул. Пушкина.
Все работы необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП и СанПиН, а также на основании ведомости объемов работ (Приложение 1). Работы по ремонту необходимо выполнить в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.
При выполнении работ по объекту Подрядной организации следует выполнять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта.
Затраты на устройство лесов, подмостей и т. п., затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов для выполнения работ, а также затраты на выполнение работ с лесов и подмостей включены в цену контракта.
После завершения строительно-монтажных работ и оформления исполнительно-технической документации Подрядной организации следует предъявить объект комиссии для оформления акта приемки.
Гарантия на выполненные работы не менее 5 лет с момента утверждения акта приемки выполненных работ по контракту.
Приложение1
Дефектная ведомость на выполнение работ по ремонту эстакады для подъезда транспорта ССМП
№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
1 | Разработка грунта, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.018 |
2 | Разработка грунта, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.017 |
3 | Доработка грунта вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.05 |
4 | Отвозка лишнего на расстояние до 5 км | 1 т груза | 39.1 |
5 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 3 |
6 | Устройство местных заделок из бетона В-7,5 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0245 |
7 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.17 |
Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), | шт. | 17 | |
8 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.23 |
Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100) | шт. | 23 | |
9 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.27 |
Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100) | шт. | 27 | |
10 | Устройство основания под монолитную плиту песчаного | 1 м3 подстилающего слоя | 23 |
11 | Устройство ж/б монолитного крыльца из бетона В-20 | 100 м3 железобетона в деле | 0.19 |
Бетон тяжелый, крупность заполнимм, класс В20 (М250) | м3 | 19.285 | |
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 1.78 | |
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.04542 | |
12 | Устройство подливок из бетона В-20 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.018 |
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1.836 | |
13 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.00636 |
14 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.72 |
15 | Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарных плиток | 100 м2 покрытия | 0.72 |
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 73.44 | |
16 | Устройство покрытий из плиток противоскользящих резинополиуретановых на клее | 100 м2 покрытия | 0.19 |
Плитка противоскользящая резинополиуретановая т.10мм | шт | 212 | |
Клей полиуретановый двухкомпонентный | шт | 4 | |
17 | Устройство металлических ограждений пандуса | 100 м ограждения | 0.2385 |
18 | Постановка болтов анкерных | 100 шт. болтов | 0.52 |
Болты анкерные | т | 0.0015 | |
19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0985 |
20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0985 |
21 | Оштукатуривание боковых поверхностей эстакады и пандуса под "шубу" | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.26 |
22 | Окраска водно-дисперсионной краской боковых поверхностей эстакады и пандуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.26 |
23 | Устройство основания под монолитную плиту песчаного | 1 м3 подстилающего слоя | 1.4 |
24 | Устройство ж/б монолитного крыльца из бетона В-20 | 100 м3 железобетона в деле | 0.017 |
Бетон тяжелый, крупность заполнимм, класс В20 (М250) | м3 | 1.7255 | |
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.03815 | |
25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0707 |
26 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 7.9254 |
27 | Устройство металлических ограждений крыльца | 100 м ограждения | 0.2355 |
28 | Постановка болтов анкерных | 100 шт. болтов | 0.1 |
Болты анкерные | т | 0.00029 | |
29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0105 |
30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0105 |
31 | Козырёк. Монтаж стойки каркаса Ст-1 | 1 т конструкций | 0.11052 |
Конструкции стальные стоек Ст-1 | т | 0.11052 | |
32 | Монтаж балок БМ-1,БМ-2 | 1 т конструкций | 0.57546 |
Конструкции стальные балок Б-1 | т | 0.57546 | |
33 | Монтаж верхнего пояса и стоечек | 1 т конструкций | 0.2465 |
Конструкции стальные | т | 0.2465 | |
34 | Монтаж фризы | 1 т конструкций | 0.4532 |
Конструкции стальные фризы | т | 0.4532 | |
Электродуговая сварка при монтаже | 10 т конструкций | 0.138568 | |
35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 |
36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 |
37 | Постановка болтов анкерных самораскрывающихся | 100 шт. болтов | 0.24 |
Болт анкерный саморасккрывающийся 12х129 | 10 шт. | 2.4 | |
38 | Устройство обрешётки толщиной 38 мм сплошной | 100 м2 покрытия | 0.12 |
39 | Устройство обрешётки толщиной 38 мм разряжённой | 100 м2 покрытия | 0.235 |
40 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0.355 |
41 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0.36 |
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные мм | 10 шт. | 21.6 | |
Профнастил оцинкованный C8-1150-0,8 | м2 | 11.7 | |
42 | Монтаж алюминиевой композитной панели | 100 м2 покрытия | 0.1917 |
Алюминиевая композитная панель | м2 | 19.17 | |
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные | 10 шт. | 11.6 | |
43 | Монтаж лотка из трубы Д219х5 | 1 т конструкций | 0.13718 |
Трубы стальные электросварные наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5.2 | |
Электроды диаметром 4 мм | т | 0.000192 | |
44 | Резка стальной трубы вдоль | 1 м реза | 10.4 |
45 | Обмазка лотка с двух сторон диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0.0208 |
Мастика | т | 0.137904 | |
46 | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1248 |
Гидроизоляция прокладочная | м2 | 13.728 | |
47 | Устройство фартука из кровельной оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.2 |
48 | Герметизация мастикой швов горизонтальных | 100 м шва | 0.2 |
49 | Навеска водосточных труб | 100 м труб | 0.09 |
Водосточные трубы L=1,25м | шт | 8 | |
Воронка водосборная | шт | 1 | |
Колено | шт | 2 | |
Крепление и саморез | шт | 7 | |
50 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 1 |
Мастика | т | 0.28 | |
Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 56.6 | |
51 | Разборка бетонного крыльца | 1 м3 | 3.5 |
52 | Срезка металлической стойки | 1 м реза | 0.5 |
53 | Разборка кровли из металлочерепицы для подводки гидроизоляции | 100 м2 кровли | 0.03 |
54 | Снятие участка водосточной трубы | 100 м труб | 0.012 |
55 | Погрузка мусора строительного вручную | 1 т груза | 8.5 |
56 | Отвозка мусора на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.5 |
57 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0286 |
58 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (двухкамерный пакет) | 100 м2 проемов | 0.0118 |
59 | Заделка проема в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.97 |
«Заказчик» «Подрядчик»
Главный врач
ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»
__________________________ ________________________________
м. п. м. п.
