Котировочная документация № 37-16-77 (стр. 3 )

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется оказать услуги по ремонту гальванической линии (РГЛ) цинкования стальных деталей на подвесках выпуска 2009 г. В соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к настоящему извещению).

  1.2. Наименование, сортамент, качество, количество, цена товара, сроки и порядок оплаты товара, способ и срок поставки товара, срок выборки товара, требования к упаковке, реквизиты грузополучателя и грузоотправителя и иные условия определяются  на основании выставленных «Поставщиком» в адрес «Покупателя» счетах (далее по тексту – Счет), являющихся неотъемлемой частью договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость поставляемого товара определяется в соответствии со счетами и спецификациями к настоящему Договору.

2.2. «Покупатель» перечисляет деньги за товар на расчетный счет «Поставщика» в порядке и сроки, установленные  настоящим Договором.

2.3. Оплата производится Покупателем в рублях, на основании выставленных Продавцом счетов по безналичному расчету в следующем порядке: 50% предоплата.

2.4. «Поставщик» оформляет счет-фактуру на полученные по заключенному настоящему Договору в качестве предоплаты денежные средства в течение 5-ти дней с момента их получения от «Покупателя».

2.5. Цена Товара может быть изменена по соглашению Сторон. Изменение цены оформляется путем подписания «Поставщиком» и «Покупателем» Протоколов согласования цен.

2.6. После поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика цена Продукции, авансированная согласно п.2.3. настоящего Договора, изменению не подлежит.

3 .УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1 Поставка товара производится «Продавцом»  через согласованную с «Покупателем» транспортную компанию  по адресу г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд,9а.

3.2 Прием-передача поставляемого товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями «Покупателя» и «Поставщика».

3.3. Исполнитель производит весь объем работ в течение 3-х месяцев с момента поступления предоплаты на расчетный счет.

3.4.Поставщик имеет право на досрочную поставку товара по согласованию с «Покупателем».

3.5.По настоящему Договору по согласованию Сторон товар может быть получен третьим лицом/транспортной организацией, указанным/ой «Покупателем». В этом случае товар выдается указанным лицам только при предъявлении ими надлежащим образом оформленных полномочий (доверенности). Невыполнение «Покупателем» обязанности, установленной настоящим пунктом, дает «Поставщику» право не отгружать товар третьему лицу/транспортной организации.

3.6. По настоящему Договору по согласованию Сторон поставка товара «Покупателю» может быть осуществлена через транспортную организацию за счет «Покупателя». Стоимость доставки через транспортную организацию согласуется Сторонами и не входит в стоимость товара.

3.7. В случае изменения способа поставки товара, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, иной способ поставки товара согласуется сторонами дополнительно.

4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам (ГОСТ) или ТУ завода-изготовителя, указанным в паспорте и/или сертификате качества завода-изготовителя.

4.2. Приёмка Покупателем продукции по качеству (входной контроль) и количеству производится: 

- для товаров категории качества «ВП» в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011, ГОСТ 24297-2013;

- для товаров качества «ОТК» в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 01.01.01 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением  Госарбитража при СМ СССР  от 01.01.01 г. № П-7.        

4.3. Вся рекламационная работа осуществляется для товаров категории качества «ВП» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005, для товаров категории качества «ОТК» в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением  Госарбитража при СМ СССР от 01.01.01 г. № П-7. 

4.4. Поставщик  предоставляет Покупателю гарантии на поставляемый товар отечественного производства – в соответствии с ТУ на изделия, иностранного производства - сроком 1 (Один) год.

4.5. Если в течение срока гарантии изделие окажется дефектным, Поставщик обязуется за свой счет заменить дефектное изделие новым кондиционным в течение 20-ти дней после получения письменного извещения от Покупателя о наступлении гарантийного случая.

4.6. При исполнении настоящего Договора допускается отклонение поставляемого товара в пределах +10% со стороны «Поставщика» от установленного в Счете.

4.7. Установленное в п. 4.6. настоящего договора отклонение не считается нарушением условий настоящего Договора со стороны «Поставщика» о количестве поставляемого товара.

4.8. На дополнительное количество поставленного сверх счета товара, согласно пункта 4.6. настоящего договора, «Поставщик» выставляет «Покупателю» дополнительный Счет, содержащий те же условия, что и первоначальный, оплата дополнительного счета производится «Покупателем» в течении 5 (пяти) дней с момента получения товара.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

5.1. Право собственности на товар переходит к «Покупателю» в момент подписания акта приемки-передачи товара уполномоченным представителем «Покупателя» или указанным им лицом, либо в момент оформления товарной накладной (товарно-транспортной накладной) о передаче товара «Покупателю»/транспортной организации.

5.2. Риск случайной гибели, повреждения, порчи товара и иные риски переходят к «Покупателю» в момент оформления акта приемки-передачи товара либо оформления накладной (транспортной накладной) о передаче товара «Покупателю»/транспортной организации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2016 года.  Договор автоматически продляется на каждый последующий год, если ни одна из сторон не сообщит о его расторжении не менее чем за один месяц до срока его окончания, но не более двух раз.

7. РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен, продлен, досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным пунктом 9.4. настоящего договора и действующим законодательством  Российской Федерации, с проведением взаимных расчетов и отнесением убытков на виновную сторону. 

Действия Сторон оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

Одностороннее расторжение договора осуществляется Стороной договора путем направления письменного уведомления за один месяц  до его расторжения.

Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, причиненных таким расторжением, в случае установления следующих фактов:

-  проведения ликвидации другой Стороны или принятия арбитражным судом решения о  признании другой Стороны банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  приостановления деятельности другой Стороны в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-  предоставления другой Стороной ложных сведений, содержащихся в представленных им документах;

-  наличия у другой Стороны задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов другой Стороны по данным бухгалтерской задолженности за последний отчетный период, при условии, что другая Сторона не

обжалует наличие указанной задолженности  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прекращения у другой Стороны действия лицензий, обязательных сертификатов, свидетельств, аттестатов аккредитации и иных документов, наличие которых необходимо для выполнения обязательств по настоящему  договору;

-  принятия решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на имущество Поставщика, в случае, если арест наложен на оборудование, необходимое для выполнения договора, или стоимость арестованного имущества составляет более 10 % от стоимости  активов, определенной по состоянию на последний отчетный период;

-  включения «Поставщика» в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  существенного нарушения условий настоящего договора другой Стороной.»

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора разрешаются путем переговоров и направления претензии, которая рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. При не достижении согласия спор передается  для разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8.2. В случае нарушения сроков, установленных в договоре («Поставщиком» - срока поставки товара, «Покупателем»» – срока оплаты товара) виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

8.3. Указанные в настоящем Договоре санкции за нарушение его условий начисляются только по письменному требованию заинтересованной Стороны.