Лот №1 Выбор поставщика сменно-запасных частей к оборудованию автоматизации (стр. 4 )

1.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям по качеству и нормам комплектности предприятия-изготовителя Товара;

1.4.Товар должен быть сертифицирован;

1.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Декларации о соответствии и сертификату соответствия;

2. Условия оплаты Товара.

2.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет: _________  (сумма прописью Евро __ евроцентов), в том числе НДС в размере _______ (сумма прописью Евро __ евроцентов);

2.2. Цена каждой единицы Товара указана в Спецификации №1 к настоящему Договору;

2.3. Сумма договора включает стоимость Товара, упаковки, оформления необходимой документации, сертификаты и иные необходимые документы, доставку до склада Покупателя;

2.4. После подписания сторонами договора цены изменению не подлежат;

2.5. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня поставки и приёмки Товара на складе Покупателя;

2.6. Оплата производиться по безналичному расчёту в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки Товара согласно выставленного счёта;

2.7. Днем оплаты считается момент списания денежных средств с банковского счета Покупателя;

2.8. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю предусмотренные Договором первичные документы (накладные, счета-фактуры и другие необходимые документы) в течение 10 календарных дней от даты поставки Товара, но не позднее 4 числа месяца, следующего за расчётным периодом.

2.9. На все платежи по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами и проценты на сумму долга по ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

3. Порядок и сроки поставки.

3.1. Товары по настоящему договору должны быть поставлены в  течение __ (прописью) недель, с даты подписания Договора;

3.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного г.  Новороссийск,  ул.  Портовая, 10;

3.3. Датой получения Товара и перехода права собственности к Покупателю считается дата передачи Товара Покупателю, о чем делается отметка в соответствующих документах (товарно-транспортной накладной, накладной);

3.4. К Товару по настоящему Договору должны прилагаться следующие документы:

- счет-фактура (1 оригинал и 1 копия);

- оригинал счёта;

- товарная накладная;

- сертификаты (или иные документы, подтверждающие качество Товара) качества на поставляемый Товар по настоящему Договору;

4. Права и обязанности  Сторон.

4.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим условиям и стандартам предприятия – изготовителя и/или страны происхождения;

4.2. Покупатель обязан содержать и эксплуатировать Товар в соответствии с техническими условиями, обычными для данного вида Товара;

4.3. Покупатель признает, что Поставщик не несет ответственности с момента принятия Товара за любые потери и убытки, возникающие у Покупателя или третьих лиц, связанные с непригодностью Товара или любой его части для эксплуатации, кроме оговоренных в разделах 5 и 6  настоящего Договора;

5. Сдача-приемка Товара.

5.1. Приемка Товара по количеству и комплектности, отсутствию видимых повреждений и целостности осуществляется Покупателем при получении Товара на складе Покупателя в  течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения Товара на складе Покупателя по товарной накладной;

5.2. Приемка Товара производится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. №П-6 и Инструкции «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. №П-7;

5.3. При наличии несоответствия количества и комплектности, видимых повреждений и целостности  Товара условиям Договора Покупатель обязан информировать Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара. Несоответствие Товара требованиям настоящего Договора удостоверяется дефектным актом, подписанным Сторонами, для чего Поставщик в течение 3(трёх) рабочих дней отправляет своего представителя  на место поступления Товара.

5.4. При поставке материальных ценностей в соответствии с условиями настоящего договора вся тара, поддоны  являются собственностью Поставщика и возвращаются Покупателем Поставщику.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Срок гарантии качества Товара, переданного Покупателю равен 12 месяцам с даты поставки;

6.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока устранить недостатки Товара путем ремонта или замены по обоюдному согласию сторон, если недостатки не возникли вследствие нарушения Покупателем порядка ухода и правил эксплуатации, либо вследствие действия третьих лиц или действия непреодолимой силы;

6.3  Срок выполнения гарантийных обязательств – 45 дней с момента информирования Поставщика о возникших недостатках. В случае, когда исполнение гарантийных обязательств невозможно в течение данного срока, он может быть продлен по взаимному согласованию Сторон;

6.4. Из гарантии исключаются повреждения и дефекты, возникшие по следующим причинам:

- преднамеренные порча или повреждения, ненадлежащие условия эксплуатации Товара.

7.Ответственность Сторон.

7.1. Покупатель в случае просрочки платежа в соответствии с настоящим Договором обязан уплатить Поставщику, на основании выставленной претензии, пеню в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов стоимости неоплаченного Товара;

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю, на основании выставленной претензии, пеню в размере 0,05% от общей стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от стоимости не поставленного Товара;

7.3. В случае, если задержка поставки составит более 2 (двух) недель против  сроков,  указанных в Договоре, Покупатель имеет право отказаться от Договора или его части, письменно уведомив Поставщика за 10 дней до даты расторжения Договора;

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.5. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Поставщиком п. 2.8. Договора, Поставщик по требованию Покупателя за каждый день просрочки обязан уплатить неустойку в размере 0,02 % от общей денежной суммы, выставленной в не предоставленных в срок документах за соответствующий отчетный период, если Стороны не договорятся об ином.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны  не могли предвидеть или предотвратить (Форс-мажор). Сроки исполнения обязательств по Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств;

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 60 (шестидесяти) дней, Сторона являющаяся кредитором по обязательствам, которые не могут быть исполнены ввиду форс-мажорных обстоятельств, имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

8.3. Сторона, которая ввиду форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности выполнять свои обязательства, обязана в течение 2 (двух) дней известить другую Сторону окончания таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору;

8.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден письменно Торгово-Промышленными палатами территории, где произошли такие обстоятельства.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. В случае, если Стороны не  пришли к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. Дополнительные условия.

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для  каждой из Сторон. Факсимильные документы имеют юридическую силу.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2016 года, а в части гарантий до истечения гарантийного срока;

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при подаче одной из Сторон заявления о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора;

10.4. Сторона, желающая расторгнуть данный Договор, имеет право не сообщать причину своего решения;

10.5. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Копии таких изменений, дополнений и спецификаций также признаются действительными, если они предварительно получены по факсимильной связи.

10.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

10.7. Поставщик обязуется предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом Покупателя, а также своевременно информировать Покупателя в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать Поставщика связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом.

10.8. Поставщик дает согласие Покупателю на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Налоговым кодексом РФ».

11. Дополнения и приложения к договору.

11.1. Спецификация № 1 к договору поставки № О -2016/_____  от «____» __________2016 г.