Извещение о проведении открытого конкурса
Лот № 1: - г. Калининград;
Лот № 2: - Гурьевский район;
Лот № 3: - Восточные сети (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы);
Лот № 4: - Полесский, Гвардейский, Правдинский районы;
Лот № 5: - Мамоново, Ладушкин, Багратионовский район;
Лот № 6: - Янтарный, Пионерский, Зеленоградский, Светловский, Светлогорский районы.
Конкурсная документация, настоящее Извещение, Приложение№1 и приложение №2 являющееся неотъемлемой частью Конкурсной документации, опубликованы на официальном сайте (www. ), на сайте Заказчика (www. yantarenergo. ru), на сайте ЭТП (www. b2b-mrsk. ru) не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок. Копия Конкурсной документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Рамочного соглашения состоят в следующем: Предмет конкурса: Разработка рабочей документации по объектам ТП без предельной стоимости по следующим лотам:Лот № 1: - г. Калининград;
Лот № 2: - Гурьевский район;
Лот № 3: - Восточные сети (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы);
Лот № 4: - Полесский, Гвардейский, Правдинский районы;
Лот № 5: - Мамоново, Ладушкин, Багратионовский район;
Лот № 6: - Янтарный, Пионерский, Зеленоградский, Светловский, Светлогорский районы.
Срок действия рамочного соглашения: с даты подписания до 30.06.18 г. Сроки выполнения работ: Сроки выполнения по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении запросов предложений/запросов цен, к участию в которых будут приглашаться участники, подписавшие по результатам конкурса рамочные соглашения. Условия оплаты: Оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в соответствии с условиями договора, заключаемого по результатам проведения запросов цен/ запросов предложений.3. По результатам открытого конкурса Комиссия на своем заседании определяет Победителей, как Участников, предложения которых признаны соответствующими требованиям, и Участников, по решению Комиссии, способных в надлежащие сроки и с надлежащим качеством выполнять работы согласно предмету закупки. Между Заказчиком и Победителями будут подписаны рамочные соглашения, которые в дальнейшем будут приглашаться к участию в запросах предложений/запросах цен, по результатам которых будут заключаться договоры на выполнение работ.
4. Участником конкурса может только субъекты среднего и малого предпринимательства. Претендовать на победу в данном конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
а) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя),
в) соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость индивидуальных предпринимателей оценивается Конкурсной комиссией на основании Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;
г) не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» (с обязательным приложением Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной соответствующим подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
е) Участники закупки и привлекаемые участниками закупки, субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов МСП обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам МСП путем представления сведений из единого реестра субъектов МСП, содержащих информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 Закона 209-ФЗ в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (п. 11 Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках, утвержденного Постановлением 1352.
Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и вновь созданные юридические лица являются таковыми в случае если они зарегистрированы/созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом (ч. 3 ст. 4 Закона 20-ФЗ)
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, рамочное соглашение, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в оговоренном в конкурсной документации порядке. Конкурсные заявки представляются в электронной форме на ЭТП «B2B-MRSK». Организатор конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия 16 октября 2017 года в 15:00 часов по московскому времени посредством ЭТП «B2B-MRSK». Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться 16 ноября 2017 года в 18:00 часов по московскому времени по адресу Заказчика (236022, 4, каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону. Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено 17 ноября 2017 года в 18:00 часов по московскому времени по адресу Заказчика (236022, 4, каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону. Начальная (максимальная) цена конкурса (Лота) НЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ. В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы. Рамочные соглашения между Заказчиком и Победителями Конкурса подписываются на основании Протокола по подведению итогов Конкурса в течение 20 (двадцати) дней. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.