Контракт на выполнение монтажных работ

КОНТРАКТ № _____

на выполнение монтажных работ

г. Москва                         «___» ___________ 2017 г.

_____именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом РФ заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению монтажных работ (далее — Работы) в соответствии со Сметой (Приложение к Контракту), и передать результат выполненных работ Заказчику в состоянии, соответствующем законодательству Российской Федерации и техническим условиям, а Заказчик обязуется принять результат вышеназванных работ и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.Место выполнения работ: _____.

1.3. Срок оказания услуг: в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Общая стоимость и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость контракта составляет 96 000 (девяноста шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании применения УСН. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена предлагаемой услуги включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением контрактных обязательств, в том числе: расходов на перевозку, установку, хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.2 Аванс не предусмотрен.

2.3. Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ в размере 100 % в безналичном порядке на основании акта выполненных работ и выставленного счета Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручением, не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

3. Порядок выполнения работ и сдачи ее результатов

3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Работы должны соответствовать действующим нормативным документам.

3.2. Выполнение работ по контракту подтверждается подписанием Заказчиком акта выполненных работ.

3.3. По завершению работ по Контракту Исполнитель передает Заказчику:

- документацию в количестве и составе, предусмотренных настоящим Контрактом;

- счет;

- акт выполненных работ.

3.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ на предмет соответствия их объема Смете, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений, касательно выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или доработки результатов выполненных работ, Исполнитель обязуется в срок не более 3 (трех) рабочих дней устранить указанные недостатки, произвести доработки за свой счет.

3.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

3.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

4. Права и обязанности

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Своевременно получать оплату за выполненные работы в соответствии с контрактом.

4.1.2. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

4.1.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе в соответствии с Приложением №1 к Контракту и иными исходными данными, предоставленными Заказчиком, и передать Заказчику их результат.

4.2.2. Не передавать результат работ или его части третьим лицам без согласия Заказчика.

4.2.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

4.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика:

-о непригодности (недостатках, ошибках) технической и иной исходной документации, необходимой для выполнения работ по Контракту, предоставленной Заказчиком;

-о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

4.2.5. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе путём письменных разъяснений.

4.2.6. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.2.7. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Своевременно вносить изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. В случае необходимости привлекать специалистов или экспертов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

4.3.3. Требовать от Исполнителя оплаты штрафных санкций или удержать (зачесть) сумму штрафных санкций в счет погашения своих обязательств по оплате стоимости выполненных Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.4. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

4.3.5. Заказчик сохраняет исключительное право на результаты работ, являющихся предметом настоящего контракта.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Осуществить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом в пределах суммы, указанной в п. 2.1. настоящего контракта.

4.4.2. При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

       Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неисполненного в срок обязательства.

5.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 (далее - Постановление Правительства), уплачивает Поставщику штраф в размере _____ (______) рублей ___ копеек.

5.4. Ответственность Поставщика:

5.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик в соответствии с Постановлением Правительства, уплачивает Заказчику штраф в размере в размере __ % цены контракта (этапа контракта), что составляет _____ (________) рублей 00 копеек. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

5.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Поставщик в соответствии с Постановлением Правительства, уплачивает Заказчику штраф в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________ (_______) рублей 00 копеек. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы.

5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы ____________ рублей.

5.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Уплата Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1.        Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, обстоятельства непреодолимой силы), препятствующими выполнению настоящего контракта, имевшими место после его заключения.

7. Срок действия контракта

7.1.        Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон настоящего Контракта. По согласованию  сторон контракт дополнительно может быть составлен в письменном виде и подписан уполномоченными на то представителями.

7.2.        Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения обязательств по данному контракту, но не позднее ______.

7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Настоящий  Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8. Споры и разногласия

8.1.        Все возникшие споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путем переговоров между сторонами. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию составляет 15 календарных дней.

8.2.        При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Исполнитель:
	-Сервис» 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 36, стр. 2, офис 125 , АО "АЛЬФА-БАНК",  г. Москва Расчетный счет: 40702810002280001178 Корреспондентский счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593 Генеральный директор ___________________

Приложение

к контракту от «____» ____ 2017 г. № _____

СМЕТА