Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
КОНТРАКТ _________________
Выполнение работ на усиление сигнала системы РСПИ
г. Москва | «___» ноября 2017 г. |
Общество с ограниченной ответственностью ()именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по раздельности «Сторона», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить монтажные и пусконаладочные работы радиосистемы передачи извещений на объекте(ах) Заказчика, находящегося(ихся) по адресу:
- Адрес 1
Состав работ включает в себя: Монтажные работы:- установка антенно-фидерных устройств
Пусконаладочные работы:
- радиосистемы передачи извещений
Все прочие виды работ проводятся после подписания Сторонами Дополнительного соглашения к данному Контракту с указанием объема работ, стоимости работ и сроков их выполнения, порядка расчётов. Объем работ, составляющих предмет настоящего Контракта, определяется в Приложении №1 (Сметный расчет) к настоящему Контракту.ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА Общая сумма Контракта составляет: 91 865,83 (Девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят пять рублей 83 копейки), в том числе НДС 18% - 14 013,43 (Четырнадцать тысячи тринадцать рублей 43 копейки).
ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ Аванс - не предусмотрен Контрактом. Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра Акта выполненных работ, подписанных и заверенных со стороны Исполнителя в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты окончания выполнения комплекса работ, согласно п. 1.2.1 настоящего Контракта. Заказчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ подписать указанный Акт и один экземпляр Акта направить Исполнителю. В случае отказа Заказчика от подписания Акта без предоставления причин такого отказа (в письменной форме), либо не получения Исполнителем подписанного со стороны Заказчика Акта выполненных работ, в указанные в настоящем пункте сроки, работа, выполненная Исполнителем считается принятой Заказчиком, и подлежит оплате в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Заказчик производит оплату по факту выполнения работ, в течение 10 (десяти) банковских дней, после предоставления Исполнителем Заказчику:
- счет на оплату;
- надлежаще оформленный и подписанный обеими Сторонами акт приемки оказанных услуг.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Основанием для начала выполнения работ Исполнителем является выполнение Заказчиком своих обязательств, согласно пп. 6.3.1 - 6.3.2 настоящего Контракта.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Срок выполнения работ по Контракту составляет 10 (Десять) рабочих дней. с момента подписания Контракта и по ________ 2017 года. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Права Исполнителя: Прекратить работы в случае невыполнения Заказчиком условий Контракта; Переносить только по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ; Исполнитель имеет право привлечь для выполнения работ по Контракту третьих лиц. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Исполнитель имеет право использовать или включать в рекламные материалы Общества (коммерческие предложения), фирменные наименования Заказчика без предварительного письменного согласия последнего. Исполнитель обязан предварительно обследовать объект на предмет проведения комплекса работ, чтобы в дальнейшем исключить риски, связанные с дополнительным увеличеним стоимости сметы и приостановки работы по любым другим основаниям
Обязанности Исполнителя:
Проводить работы в полном объеме, в установленные настоящим Контрактом сроки. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика. Проводить работы персоналом соответствующей квалификации. Права Заказчика: Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ. Обязанности Заказчика: Назначить уполномоченного представителя для сопровождения работ, выполняемых Исполнителем. Ознакомить персонал Исполнителя с правилами внутреннего распорядка, а также обеспечить Исполнителю на период выполнения работ по Контракту:- электропитание 220в для использования в процессе работы электроинструмента; необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать их сохранность; сохранность смонтированного оборудования; допуск в течение рабочего дня в помещения, необходимые для производства работ в рамках настоящего Контракта; заземление и электропитание всех монтируемых систем по первой категории надежности электроснабжения, в случае невозможности обеспечения Заказчиком требуемой надежности электропитания, Исполнитель предлагает варианты аварийного электропитания, вне рамок настоящего Контракта.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ «Акт выполненных работ» составляется Исполнителем и направляется Заказчику после выполнения части или всего объёма работ по настоящему Контракту. В случае направления Заказчиком в адрес Исполнителя мотивированного отказа от приёмки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с Контрактом в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента сдачи работ Заказчику. Гарантия на оборудование предоставляется в течении 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта выполненных работ». Если в период гарантийного срока в выполненных работах будут обнаружены недостатки, то Исполнитель устраняет их своими силами и за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта обследования. Претензия Заказчика осуществляется заявкой, где Исполнитель обязуется рассмотреть её в течении 2 (двух) дней. После получения заявки составляется акт. Гарантия Исполнителя не распространяется на оборудование, материалы и запасные части, поставка или установка которых осуществлялась сторонними организациями.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности информации, полученной одной Стороной от другой или ставшей ей известной в ходе выполнения работ. Под информацией понимается документация, схемы, чертежи и другие сведения. Эта гарантия относится к физическим и юридическим лицам, которым Стороны предоставили доступ к этим данным в ходе проведения работ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Контракту.
ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА РАНЕЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего Контракта путем письменного уведомления противоположенной стороны, если другая сторона совершает какое-либо нарушение условий Контракта, и такое нарушение не будет устранено в течение 5 (пяти) рабочих дней после подачи письменного уведомления о данном нарушении. В случае прекращения действия Контракта ранее намеченного срока расчёт производится на основании предоставленной Исполнителем «Справки о стоимости выполненных работ» или «Расчёта фактически выполненных работ». Если авансовый платеж превышает стоимость фактически выполненных работ, Исполнитель возвращает Заказчику разницу в течение 10 (десяти) банковских дней. Если стоимость фактически выполненных работ превышает авансовый платеж, Заказчик должен произвести доплату в размере стоимостной разницы в течение 10 (десяти) банковских дней.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ. За некачественно выполненную работу Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. Споры, которые могут возникнуть в ходе выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Риск случайной гибели оборудования обследуемой системы или её части по ходу работ несет Исполнитель. В случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по Контракту прямо или косвенно повлёкших за собой причинение убытков Исполнителю, Исполнителем составляется Акт с расчётом причинённых убытков, которые должны быть возмещены Заказчиком в течение 5(пяти) дней с момента предъявление претензии.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, квалифицированных как форс-мажорные, стороны не несут материальной ответственности. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ В пределах срока действия Контракта Контрактная цена может пересматриваться только при изменении условий, вызывающих увеличение или уменьшение объема выполняемых работ, согласованных с Заказчиком.. Изменение Контрактной цены оформляется Дополнительным соглашением Сторон с оформлением Протокола уточнения Контрактной цены. Уточнение стоимости работ вызванных увеличением или уменьшением объема выполняемых работ, может производиться либо согласно ценникам (СНиП, МТСН, и т. п.) либо непосредственным указанием стоимости работ, согласованной Сторонами. Настоящий Контракт составляет и выражает все Контрактные условия и понимание между участвующими в нем Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие Контрактённости, обещания и предписания между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу. Рабочими днями считать все календарные дни кроме выходных и праздничных дней продолжительностью восемь часов в сутки. Если любая из статей Контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в Контракте, при этом остальные остаются в силе. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. По всем другим вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
- Приложение – Сметный расчет,
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик | Исполнитель |
ООО "Орионъ" | |
|
Юридический адрес:127083, г. Москва, Банковские реквизиты: 810038040018704 в ПАО Сбербанк г. Москва
многоканальный) E-mail: *****@***ru | |
Заказчик: | Исполнитель: |
Генеральный директор | |
ООО "Орионъ" | |
___________________ | ________________ |
м. п. | м. п. |
Приложение
к Контракту № __________
от «___»__________ 2017г.
| Форма 1а | |||||||||
УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО | |||||||||
___________________// | ___________________// | |||||||||
"___" __________ 2017 г. | "____" _____________ 2017 г. | |||||||||
(наименование стройки) | ||||||||||
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | ||||||||||
(локальный сметный расчет) | ||||||||||
на Монтаж антенны радиосвязи 470МГц, | ||||||||||
(наименование работ и затрат, наименование объекта) | ||||||||||
Основание: | в текущем уровне цен | |||||||||
Сметная стоимость | 91865,83 руб. | |||||||||
Средства на оплату труда | 33657,98 руб. | |||||||||
Составлен(а) в уровне цен по состоянию на ___________________ 2017 г. |
| |||||||||
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., | Поправочные коэффициенты | Коэффициент зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | Всего затрат, | Справочно |
ЗТР, всего, чел.-час | ||||||||||
Стоимость единицы с начислениями, | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел 1. | ||||||||||
1 | 1.22-3403-41-5/1 | Установка стойки приемно-передающей (без стоимости материалов) | 1 стойка | 1 | 6221,57 | 26,45 | ||||
ЗП | 5440,76 | 1 | 5440,76 | |||||||
ЭМ | 780,81 | 1 | 780,81 | |||||||
в т. ч. ЗПМ | (390,43) | 1 | (390,43) | |||||||
МР | 1 | |||||||||
Всего по позиции | 6221,57 | 6221,57 | ||||||||
2 | Прайс | Антенна внешняя стационарная А-100 | шт | 1 | 9096,61 | 1 | 9096,61 | |||
3 | 1.22-3103-21-5/1 | Установка грозозащиты для воздушных абонентских линий (без стоимости материалов) | 1 комплект | 1 | 1939,75 | 9,43 | ||||
ЗП | 1939,75 | 1 | 1939,75 | |||||||
ЭМ | 1 | |||||||||
в т. ч. ЗПМ | 1 | |||||||||
МР | 1 | |||||||||
Всего по позиции | 1939,75 | 1939,75 | ||||||||
4 | прайс | грозозащита Diamond SP3000 | шт | 1 | 4216,1 | 1 | 4216,1 | |||
5 | 1.23-3305-1-3/1 | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне | 1 шт. | 1 | 4830,59 | 21,85 | ||||
ЗП | 4830,16 | 1 | 4830,16 | |||||||
ЭМ | 0,43 | 1 | 0,43 | |||||||
в т. ч. ЗПМ | (0,13) | 1 | (0,13) | |||||||
МР | 1 | |||||||||
Всего по позиции | 4830,59 | 4830,59 | ||||||||
6 | 1.23-3403-4-47/1 | Установка разъема штепсельного с разделкой и включением радиочастотного коаксиального кабеля, диаметр оболочки до 6 мм (без стоимости материалов) | шт. | 2 | 278,96 | 2,36 | ||||
ЗП | 278,96 | 1 | 557,92 | |||||||
ЭМ | 1 | |||||||||
в т. ч. ЗПМ | 1 | |||||||||
МР | 1 | |||||||||
Всего по позиции | 557,92 | 278,96 | ||||||||
7 | прайс | Разъем | шт | 3 | 241,53 | 1 | 724,59 | |||
8 | 1.22-3202-84-1/1 | Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП) (без стоимости основных материалов) РСПИ Стрелец | 10 шт. | 0,1 | 9055,09 | 4,07 | ||||
ЗП | 9003,57 | 1 | 900,36 | |||||||
ЭМ | 1 | |||||||||
в т. ч. ЗПМ | 1 | |||||||||
МР | 51,52 | 1 | 5,15 | |||||||
Всего по позиции | 905,51 | 9055,09 | ||||||||
9 | 1.21-3103-33-1/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0,42 | 4979,94 | 6,94 | ||||
ЗП | 3364,71 | 1 | 1413,18 | |||||||
ЭМ | 40,21 | 1 | 16,89 | |||||||
в т. ч. ЗПМ | (4,25) | 1 | (1,79) | |||||||
МР | 1575,02 | 1 | 661,51 | |||||||
Всего по позиции | 2091,58 | 4979,94 | ||||||||
10 | 1.21-3103-21-1/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 0,42 | 1171,69 | 2,49 | ||||
ЗП | 1171,69 | 1 | 492,11 | |||||||
ЭМ | 1 | |||||||||
в т. ч. ЗПМ | 1 | |||||||||
МР | 1 | |||||||||
Всего по позиции | 492,11 | 1171,69 | ||||||||
11 | 21.23-5-1 | Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией марка РК 50-11-11 | км | 0,012 | 132136,54 | 1 | 1585,64 | |||
12 | 21.23-9-26 | Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины, с общим экраном из алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, число жил и диаметр, мм: 4х0,5 | км | 0,03 | 15425,63 | 1 | 462,77 | |||
13 | 1.23-3306-16-1/1 | Пусконаладочные работы - проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | комплекс | 1 | 17691,39 | 56 | ||||
ЗП | 17691,39 | 1 | 17691,39 | |||||||
ЭМ | 1 | |||||||||
в т. ч. ЗПМ | 1 | |||||||||
МР | 1 | |||||||||
Всего по позиции | 17691,39 | 17691,39 | ||||||||
Итого по разделу 1 | 77852,4 | |||||||||
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 50816,13 | |||||||||
Накладные расходы | 23591,98 | |||||||||
Сметная прибыль | 3444,29 | |||||||||
Итоги по смете: | ||||||||||
Итого Монтажные работы | 462,77 | |||||||||
Итого Прочие затраты | 77389,63 | |||||||||
Итого | 77852,4 | |||||||||
Справочно, в базисных ценах: | ||||||||||
Материалы | 16752,37 | |||||||||
Машины и механизмы | 798,13 | |||||||||
ФОТ | 33657,98 | |||||||||
Накладные расходы | 23591,98 | |||||||||
Сметная прибыль | 3444,29 | |||||||||
НДС 18% | 14013,43 | |||||||||
ВСЕГО по смете | 91865,83 | |||||||||
Составил: ___________________ | ||||||||||
Проверил: ___________________ | ||||||||||
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор _______________ "____" ___________ 20__ г. М. П. | ЗАКАЗЧИК: __________ _______________________ ____________________ _________ "____" ___________ 20__ г. М. П. |
