5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Осуществить поставку Товара по указанному адресу и в срок Заказчику и отсутствие претензий Заказчика по качеству поставляемого Товара (соответствие Товара Техническому заданию, товарный вид, комплектность и т. п.).
5.2.2. Назначить ответственное лицо для оперативного решения вопросов и предоставить список контактных телефонов, в том числе мобильных.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством РФ.
6.2. Поставщик несет ответственность за причиненные Заказчику и третьим лицам убытки, ущерб их имуществу, явившихся следствием неправомерных действий (бездействия) Поставщика или его персонала, при оказании услуг в рамках настоящего договора.
6.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик выплачивает штраф в виде фиксированной суммы1, в размере ________ (_________) рублей 00 копеек.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Поставщик при нарушении договорных обязательств выплачивает Заказчику:
6.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе п. 4.1. договора, Заказчик начисляет Поставщику неустойку (пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) Ч С, (где: Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле: С = П (где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК Ч 100% (где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней)).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает штраф в виде фиксированной суммы в размере2 ________ (__________) рублей 00 копеек.
6.5. При возникновении обстоятельств для начисления неустойки (штрафа) Заказчик направляет Поставщику уведомление о списании суммы штрафа из денежных средств, предоставленных Поставщиком для обеспечения договора при его подписании.
При недостаточности средств обеспечения договора для погашения штрафа, Заказчик направляет Поставщику требование о вычете неустойки из цены договора. Получив такое требование, Поставщик в акте приемки оказанных услуг указывает сумму оказанных услуг; размер неустойки, подлежащей вычету; итоговую сумму (за вычетом неустойки), подлежащую оплате.
6.6. При возникновении обстоятельств для начисления неустойки (пеня) Заказчик направляет Поставщику претензию и счёт, который подлежит оплате последним в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.
По требованию об уплате пени Заказчик не обязан доказывать причинение ему убытков.
6.7. Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.8. Стороны освобождается от начисления неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения либо неисполнение обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. При возникновении претензий по объему и качеству оказанных услуг Заказчик вправе предъявить претензию в установленном порядке.
6.10. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
6.11. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
6.12. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, Сторонам надлежит решать по взаимному согласию. Если согласие не достигнуто, то такие вопросы разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области в установленном порядке.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера: природных явлений, стихийных бедствий, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнить свои обязательства, должна немедленно (не позднее 10 дней с момента их наступления) известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих доказательств.
7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные выше обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.4. В случае, если названные обстоятельства или их последствия будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон..
8.2. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также иные сведения, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
8.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 25.08.2017 включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение:
- гарантийных обязательств по Договору;
- обязательств сторон по Договору, если они не были исполнены до даты, указанной в настоящем пункте Договора.
8.4. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.6. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.
8.7. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
8.8. Все действия и взаимодействия при исполнении настоящего договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, в т. ч. с помощью факсимильной связи.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Средняя общеобразовательная школа № 10» Юридический и почтовый адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей д.97, тел./, +7(921)734-26-58. Адрес эл. почты , 170 0791, 801 001 УФК по Мурманской области (МБОУ СОШ №10, л/сч. 204 96Ч00140, 21496Ч 00140), р/счет 407 018106000010000 34 в Отделении Мурманска г. Мурманск, 705 001 | Поставщик |
Директор МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты____________________________ | Руководитель ________________________ _____________ |
Приложение
К гражданско-правовому договору \
от «___»________ 2017 года №___/17-75МЗ
Техническое задание
на поставку лабораторного инвентаря и оборудования для кабинетов химии и физики (ИМЗ-2017-006879)
Наборы химических реактивов Поставляемые наборы химических реактивов (далее – реактивы) должны быть сертифицированы, расфасованы в герметичные тары и предназначены для проведения демонстрационных школьных опытов по химии. Химические реактивы должны быть объединены в наборы в соответствие с тематикой лабораторных работ, предусмотренных примерной школьной программой, одобренной Министерством образования. Масса каждого реактива в наборе и степень его химической чистоты должна соответствовать задачам определенной лабораторной работы и годовой потребности в нем для работы с одной параллелью. Перечень и состав поставляемых реактивов:
№ п/п | Наименование набора | Ед. изм. | Кол-во наборов | Состав набора |
1 | Набор №14 ВС Сульфаты, сульфиты | набор | 1 шт. |
ОПИСАНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение пособия: Применяются для выполнения демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Состав набора (кг): |
2 | Набор №17 С Нитраты (большой с серебром) | набор | 1 шт. |
ОПИСАНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ Состав набора (кг): - Алюминий азотнокислый 9-водный "ч" - 0,05. - Аммоний азотнокислый "ч" - 0,05. - Барий азотнокислый "ч" - 0,05. - Калий азотнокислый "ч" - 0,05. - Натрий азотнокислый "ч" - 0,05. - Серебро азотнокислое "ч" - 0,01. |
3 | Набор № 9 ОС Галогениды | набор | 1 шт. |
ОПИСАНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ Состав набора (кг): - Алюминия хлорид - 0,05. - Аммония хлорид - 0,1. - Железа (III) хлорид - 0,1. - Калия йодид - 0,1. - Калия хлорид - 0,05. - Цинка хлорид - 0,05. - Кальция хлорид - 0,1. - Магния хлорид - 0,1. - Натрия хлорид - 0,1. -Меди (II) хлорид - 0,1. -Бария хлорид - 0,1. -атрия бромид - 0,1. -Натрия фторид - 0,05. -Лития хлорид - 0,05. |
Приборы, наборы посуды и принадлежностей
для химического эксперимента общего назначения
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
